工程在施工合同履行期间发生共同延误事件,正确的处理方式是(
工程在施工合同履行期间发生共同延误事件,正确的处理方式是( )。
A.按照延误时间的长短,由责任方共同分担延误带来的损失
B.发包人是初始延误者,承包人可得到工期和费用补偿,但得不到利润补偿
C.承包人是初始延误者,承包人只能得到工期补偿,但得不到费用补偿
D.客观原因造成的初始延误,承包人可得到工期补偿,但很难得到费用补偿
【标准答案-建设工程教育网】D
【建设工程教育网-名师解析】本题考查的是共同延误的处理。在实际施工过程中,工期拖期很少是只由一方造成的,往往是两、三种原因同时发生(或相互作用)而形成的,故称为"共同延误".在这种情况下,要具体分析哪一种情况延误是有效的,应依据以下原则:(1)首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的,即确定"初始延误"者,它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间,其他并发的延误者不承担拖期责任;(2)如果初始延误者是发包人原因,则在发包人原因造成的延误期内,承包人既可得到工期延长,又可得到经济补偿;(3)如果初始延误者是客观原因,则在客观因素发生影响的延误期内,承包人可以得到工期延长,但很难得到费用补偿;(4)如果初始延误者是承包人原因,则在承包人原因造成的延误期内,承包人既不能得到工期补偿,也不能得到费用补偿。参见教材P245。
- ·下列不属于影响材料单价变动因素的是( )。
- ·下列不属于影响材料单价变动因素的是( )。
- ·下列关于竣工决算审核的说法,正确的有( )。
- ·竣工决算的编制程序分为四个阶段,下列属于前期准备工作阶段主要工作的有( )。
- ·建设项目竣工决算能够综合全面地反映竣工项目建设成果及财务情况,编制工程竣工决算应具备的条件包括( )。
- ·在实际工作中,对工程造价对比分析的主要内容包括( )。
- ·竣工决算的编制程序分为四个阶段,下列属于实施阶段主要工作的是( )。
- ·以下关于合同价款纠纷处理的说法,正确的有( )。
- ·下列承包商发生的行为中,发包人可以请求解除施工合同,应予支持的是( )。
- ·下列关于合同价款解决方式仲裁的说法,正确的是( )。
![2019年一级造价工程师考试高效取证方案](http://www.jianshe99.com/upload/html/2019/02/14/xu53146b81c03049ed80b4de0b6ca17fc1.jpg)