2019年监理工程师《建设工程合同管理》试题及答案

一、单项选择题

1.下列组织或机构中，不能成为合同主体的是（ ）。

A.政府机关

B.企业法人

C.项目监理机构

D.社会团体

2.下列合同法律关系中，建筑材料可以成为合同客体的是（ ）。

A.施工合同

B.设计合同

C.买卖合同

D.勘察合同

3.施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理，其授权行为构成（ ）。

A.表见代理

B.法定代理

C.指定代理

D.委托代理

4.因被代理人对代理人授权不明确，给第三人造成损失，关于损失承担的说法，正确的是（ ）。

A.由被代理人自行承担责任

B.由代理人自行承担责任

C.由第三人自行承担责任

D.由被代理人与代理人承担连带责任

5.保证法律关系应当参加的主体至少有（ ）。

A.保证人、被保证人

B.保证人、被保证人、债权人

C.被保证人、债权人

D.保证人、债权人

6.在当事人约定了保证，但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下，该项保证应当认定为（ ）。

A.一般保证

B.附生效条件的保证

C.连带责任保证

D.保证无效

7.下列组织或机构中，不能作为保证人的是（ ）。

A.非银行金融机构

B.国家机关

C.股份公司

D.合伙企业

8.设计合同中，定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自（ ）之日起生效。

A.合同签字盖章

B.实际交付

C.发包人完成实际任务书审批

D.设计人收到发包人设计基础资料

9.建设工程招标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是（ ）。

A.投标人在投标函中规定的投标有效期内撤回其投标

B.投标人在投标截止日前撤回其投标

C.投标保证金的有效期短于投标有效期

D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金

10.关于安装工程一切险责任范围的说法，正确的是（ ）。

A.因地震、台风等自然灾害造成的财产损失

B.因设计错误或工艺不善引起的财产损失

C.因超负荷造成的电气设备损失

D.因自然磨损造成的设备损失

11.关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（ ）。

A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用

B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充、细化时，允许与通用合同条款不一致

C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化

D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效

12.关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法，正确的是（ ）。

A.通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现

B.专用条款需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致

C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整

D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款

13.下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是（ ）。

A.协议书、投标保函、履约担保

B.投标保函、履约担保、预付款担保

C.协议书、预付款担保、履约担保

D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单

14.下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是（ ）。

A.专用条款

B.通用条款

C.中标通知书

D.合同协议书

15.下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（ ）。

A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书

B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书

C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款

D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款

16.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“不利气候条件”对施工的影响应当属于（ ）承担的风险。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人共同

D.由专用条款约定的一方

17.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中的定由（ ）投保为宜。

A.发包人

B.由其中一个承包人

C.由多个承包人分别

D.组成联合体

18.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“合同进度计划”是指由（ ）的施工进度计划。

A.发包人审定

B.监理人批准

C.承包人投标文件提交

D.招标文件提出

19.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指（ ）。

A.协议书中的签约合同价格

B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部全同价款

C.中标通知书中的中标价格

D.承包人的投标报价

20.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，竣工验收管理程序中，监理人审查竣工验收申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应当在收到竣工申请报告后（ ）天内通知承包人。

A.28

B.30

C.56

D.60

21.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，缺陷责任期满（包括延长的期限终止）后14天内，应当向承包人出具缺陷任期终止证书，该证书应（ ）。

A.发包人出具经监理人审核

B.监理人出具经发包人签认

C.发包人和监理人共同签认

D.监理人签认

22.关于设计施工总承包合同的承包人的说法，正确的是（ ）。

A.承包人应当是独立承包人

B.承包人的分包工作需要征得发包人同意

C.承包人的分包工程需要经过承包人与发包人共同发包

D.承包人的合部承包工作内容均可分包

23.根据《标准设计施工总承包招标文件》，当发包人要求，中标通知书，合同协议书和专用条款内容不一致时，如果专用条款没有另行约定，应以（ ）的内容为准。

A.合同协议书

B.中标通知书

C.专用条款

D.发包人要求

24.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于责任保险的说法，正确的是（ ）。

A.建设工程设计责任险应当由发包人投保

B.选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意

C.第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保

D.发包人应当为承包人的施工设备投保

25.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于设计管理的说法，正确的是（ ）。

A.设计的实际进度滞后计划进度，发包人无权要求承包人修改进度计划

B.发包人无权对设计文件进行审查

C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案

D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本

26.关于《标准施工招标文件》施工合同文本通用合同条款中“进度款付款证书”的说法，正确的是（ ）。

A.监理人收到承包人进度款付款申请单并核查后，向承包人出具进度款付款证书

B.监理人有权扣除质量不合格部分的工程款

C.监理人出具进度款付款证书，视为监理人批准了承包人完成的该部分工作

D.承包人对监理人出具的进度款付款证书出现的漏项无权申请重新修正

27.关于货样买卖合同的说法，正确的是（ ）。

A.货样买卖适用于即时买卖合同

B.货样买卖应当封存样品

C.样品是交付标的物时的质量参考

D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担

二、多项选择题

1.合同法律关系包含的要素有（ ）。

A.主体

B.内容

C.法律规范

D.法律事实

E.客体

2.能够引起合同法律关系产生，变更和消灭的情形有（ ）。

A.当事人订立合法合同

B.法律对合同形成做出规定

C.合同一方当事人违约

D.行政机关做出罚款

E.人民法院对合同纠纷做出判决

3.关于民事代理的说法，正确的有（ ）。

A.代理人必须在代理范围内实施代理行为

B.代理人只能依照被代理人的意志实施代理行为

C.代理人以自己的名义实施代理行为

D.被代理人对代理人的代理行为承担责任

E.被代理人对代理人不当代理行为不承担责任

4.民法上“无权代理”主要包括（ ）的代理行为。

A.没有代理权

B.代理权授权范围不明

C.超越代理权

D.代理权终止以后

E.授权代理时限不清

5.《担保法》规定的保证合同的主要内容包括（ ）。

A.被保证的主债权种类、数额

B.债务人履行债务的方式

C.保证的期间

D.保证担保的范围

E.债务人履行债务的期限

6.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，监理人的主要职责有（ ）。

A.在合同规定的权限范围内独立处理单价的合理调整和索赔批准

B.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作

C.依据工程实际情况作出指示，免除或变更承包人的部分义务

D.决定发包人与承包人有关合同争议的处理

E.按照合同约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项

7.关于《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款规定的“基准日期”的说法，正确的有（ ）。

A.承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价

B.长期合同中调价公式中的可调因素价格指数以基准日的价格为准

C.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价

D.基准日期后，因法律政策、规范标准的变化，导致承包人工程成本发生约定以外的增减，相应调整合同价款

E.基准日期即为投标截止日

8.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，采取不足额投保方式投保的，当发生保险事件时，对于损失赔偿不足的部分，采取的处理原则有（ ）。

A.不足的部分按合同相应条款约定，由该事件的风险责任方赔偿

B.保险公司按实际损失的相应比例予以赔偿

C.不足的部分由发包人全部承担

D.永久工程损失的差额由发包人补偿

E.临时工程和施工设备等损失由承包人补偿

9.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，承包人按合同约定完成的主要工作有（ ）。

A.组织设计人、监理人进行施工图纸和设计文件的交底

B.核对工程资料，进一步收集相关的地址、水文等资料

C.编制施工组织设计和施工进度计划

D.编制施工环保措施计划

E.准备施工用的测量基准点，基准线和水准点等书面资料

10.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“暂估价”和“暂列金额”的主要区别有（ ）。

A.是否列入已标价的工程量清单

B.是否在招标阶段已经确定的价格

C.是否在合同履行阶段必然发生

D.承包人是否必然获得支付

E.是否包括在签约合同价内

11.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，规定因不可抗力造成的损失，由发包人承担的有（ ）。

A.永久工程的损失

B.施工设备损坏

C.停工损失

D.施工场地的材料和工程设备

E.承包人的人员伤亡损失

12.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，可以同时给承包人工期、费用和利润补偿的情形有（ ）。

A.监理人的指示延误

B.发包人提供的材料和工程设备提前交货

C.异常恶劣的气候条件

D.法规变化引起的价格调整

E.隐蔽工程重新检验质量合格

13.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，承包人竣工清场的主要义务有（ ）。

A.就交付工程的使用功能向发包人交底

B.拆除临时工程，清理，平整复原场地

C.保证工程建筑物周边及其附近道路交通通畅

D.施工场地内承包人设备和剩余材料已按计划撤离现场

E.施工场地内残留垃圾已全部清除出场

14.对发包人而言，设计施工总承包合同的优点有（ ）。

A.单一的合同责任

B.减少发包人对承包人的检查

C.减少承包人的索赔

D.固定工期

E.减少设计变更

15.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于竣工后试验的说法，正确的有（ ）。

A.应当在工程竣工后、移交前进行

B.应当在工程移交后的缺陷责任期内进行

C.试验所必需的电力由发包人提供

D.在专用条款中只能约定应当由发包人负责

E.在专用条款中只能约定应当由承包人负责

16.根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人应当顺延合同工期的情况有（ ）。

A.因国家标准变化而引起的变更

B.因国家有关部门颁布施工许可证迟延

C.承包人采购的材料因供货方违约而延误到货

D.发包人未能按照合同要求的限期对承包人文件进行审查

E.施工中发现了文物

17.关于建设工程材料采购合同的说法，正确的有（ ）。

A.以取得材料所有权为目的

B.以取得材料使用权为目的

C.是双务合同

D.是实践性合同

E.是无偿合同

答案部分

一、单项选择题

1.【答案】C

【解析】本题考查的是合同法律关系的构成。合同法律关系主体是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的自然人、法人和其他组织，为合同当事人。项目监理机构即为监理公司设立的监理项目部。参见教材P7。

2.【答案】C

【解析】本题考查的是合同法律关系的构成。合同法律关系客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，此合同中建筑材料为合同客体。参见教材P8。

3.【答案】D

【解析】本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等，当然，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。参见教材P10。

4.【答案】D

【解析】本题考查的是代理关系。如果授权范围不明确，则应当由被代理人（单位）向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。参见教材P10。

5.【答案】B

【解析】本题考查的是担保方式。保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、被保证人(债务人)和债权人。参见教材P13。

6.【答案】C

【解析】本题考查的是担保方式。在具体合同中，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。参见教材P13。

7.【答案】B

【解析】本题考查的是担保方式。不能作为保证人的组织：（1）企业法人的分支机构、职能部门；（2）国家机关；（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。参见教材P13。

8.【答案】B

【解析】本题考查的是担保方式。定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同从实际交付定金之日生效。参见教材P16。

9.【答案】A

【解析】本题考查的是保证在建设工程中的应用。下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：一是投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标；二是中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正；三是中标人根据规定未能提交履约保证金；四是投标人采用不正当的手段骗取中标。参见教材P17。

10.【答案】A

【解析】本题考查的是工程建设涉及的主要险种。保险人对下列原因造成的损失和费用，负责赔偿：（1）自然灾害，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；（2）意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。参见教材P21。

11.【答案】B

【解析】本题考查的是施工合同标准文本。各行业编制的标准施工招标文件中的“专用合同条款”可结合施工项目的具体特点，对标准的“通用合同条款”进行补充、细化。除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可做出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”的规定相抵触，否则抵触内容无效。参见教材P89。

12.【答案】B

【解析】本题考查的是施工合同标准文本。工程实践应用时，通用条款中适用于招标项目的条或款不必在专用条款内重复，需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致，使得通用条款与专用条款中相同序号的条款内容共同构成对履行合同某一方面的完备约定。参见教材P89。

13.【答案】C

【解析】本题考查的是施工合同标准文本。标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括合同协议书、履约担保和预付款担保三个文件。参见教材P90。

14.【答案】D

【解析】本题考查的是施工合同标准文本。合同协议书是合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书，因此标准施工合同中规定了应用格式。参见教材P90。

15.【答案】C

【解析】本题考查的是合同文件。标准施工合同的通用条款中规定，合同的组成文件包括：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合问条款；（6）技术标淮和要求；（7）图纸；（8）已标价的工程量清单；（9）其他合同文件——经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，如果专用条款没有另行的约定，以上合同文件序号为优先解释的顺序。参见教材P92。

16.【答案】B

【解析】本题考查的是订立合同时需要明确的内容。“异常恶劣的气候条件”属于发包人的责任，“不利气候条件”对施工的影响则属于承包人应承担的风险，因此应当根据项目所在地的气候特点，在专用条款中明确界定不利于施工的气候和异常恶劣的气候条件之间的界限。参见教材P93。

17.【答案】A

【解析】本题考查的是明确保险责任。如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，由几家承包人分别投保的话，有可能产生重复投保或漏保，此时由发包人投保为宜。双方可在专用条款中约定，由发包人办理工程保险和第三者责任保险。参见教材P95。

18.【答案】B

【解析】本题考查的是监理人的职责。经监理人批准的施工进度计划称为“合同进度计划”。参见教材P98。

19.【答案】B

【解析】本题考查的是工程款支付管理。合同价格指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额。参见教材P104。

20.【答案】A

【解析】本题考查的是竣工验收管理。监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。参见教材P115。

21.【答案】B

【解析】本题考查的是缺陷责任期管理。缺陷责任期满，包括延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。参见教材P117。

22.【答案】B

【解析】本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项A，总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体；选项C，尽管委托分包人的招标工作由承包人完成，发包人也不是分包合同的当事人，所以不是共同发包；选项D，承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。参见教材P120～121。

23.【答案】A

【解析】本题考查的是合同文件。在标准总承包合同的通用条款中规定，履行合同过程中，构成对发包人和承包人有约束力合同的组成文件包括：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用条款；（5）通用合同条款；（6）发包人要求；（7）承包人建议书；（8）价格清单；（9）其他合同文件——经合同当事人双方确认构成合同文件的其他文件。组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，如果专用条款没有另行的约定，以上合同文件序号为优先解释的顺序。参见教材P121～122。

24.【答案】B

【解析】本题考查的是保险责任。选项A，承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险；选项C，承包人按照专用条款约定投保第三者责任险的担保期限，应保证颁发缺陷责任期终止证书前一直有效；选项D，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。参见教材P126。

25.【答案】D

【解析】本题考查的是设计管理。选项A，设计的实际进度滞后计划进度时，发包人或监理人有权要求承包人提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度；选项B，承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，按照发包人要求文件中约定的范围和内容审查是否满足合同要求；选项C，设计文件需政府有关部门审查或批准的工程，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人予以协助；选项D，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方规范和标准，均应采用基准日适用的版本。参见教材P127～128。

26.【答案】B

【解析】本题考查的是工程款支付管理。选项A，监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料。经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书；选项B，监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额，如扣除质量不合格部分的工程款等；选项CD，监理人出具的进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作，在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。参见教材P130。

27.【答案】B

【解析】本题考查的是建设工程材料设备采购合同的分类。由于建设工程材料设备采购合同的标的数量较大，一般都采用非即时买卖合同。非即时买卖合同的表现有很多种。在建设工程材料设备采购合同比较常见的是货样买卖、试用买卖、分期交付买卖和分期付款买卖等。货样买卖，是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易。凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同。凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。参见教材P141。

二、多项选择题

1.【答案】ABE

【解析】本题考查的是合同法律关系的构成。合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。参见教材P7。

2.【答案】ACDE

【解析】本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实。法律事实包括行为和事件。如：在建设活动中，当事人订立合法有效的合同，会产生建设工程合同关系；建设行政管理部门依法对建设活动进行的管理活动，会产生建设行政管理关系。如：建设工程合同当事人违约，会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等。也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。参见教材P9。

3.【答案】AD

【解析】本题考查的是代理关系。代理具有以下特征：（1）代理人必须在代理权限范围内实施代理行为；（2）代理人以被代理人的名义实施代理行为；（3）代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志；（4）被代理人对代理行为承担民事责任。既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。参见教材P9。

4.【答案】ACD

【解析】本题考查的是代理关系。无权代理包括以下三种情况：（1）没有代理权而为的代理行为；（2）超越代理权限而为的代理行为；（3）代理权终止后的代理行为。参见教材P11。

5.【答案】ACDE

【解析】本题考查的是担保方式。保证合同的内容：（1）被保证的主债权种类、数额；（2）债务人履行债务的期限；（3）保证的方式；（4）保证担保的范围；（5）保证的期间；（6）双方认为需要约定的其他事项。参见教材P13。

6.【答案】ABE

【解析】本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。选项C，监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任；选项D，由于监理人不是合同当事人，因此对有关问题的处理不用决定，而用确定一词，即表示总监理工程师提出的方案或发出的指示并非最终不可改变，任何一方有不同意见均可按照争议的条款解决，同时体现了监理人独立工作的性质。参见教材P91。

7.【答案】ABD

【解析】本题考查的是订立合同时需要明确的内容。选项C，承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价；选项E，通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天。参见教材P93。

8.【答案】ADE

【解析】本题考查的是明确保险责任。选项B，受到保险范围内的损害后，保险公司按实际损失的相应百分比予以赔偿；选项C，标准施工合同要求在专用条款具体约定保险金不足以赔偿损失时，承包人和发包人应承担的责任。参见教材P96。

9.【答案】BCD

【解析】本题考查的是承包人的义务。选项A，发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸和设计文件进行交底，以便承包人制定施工方案和编制施工组织设计；选项E，承包人依据监理人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料，根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范以及合同中对工程精度的要求，测设施工控制网，并将施工控制网点的资料报送监理人审批。参见教材P96～97。

10.【答案】BCD

【解析】本题考查的是工程款支付管理。二者的区别表现为：暂估价是在招标投标阶段暂时不能合理确定价格，但合同履行阶段必然发生，发包人一定予以支付的款项；暂列金额则指招标投标阶段已经确定价格，监理人在合同履行阶段根据工程实际情况指示承包人完成相关工作后给予支付的款项。签约合同价内约定的暂列金额可能全部使用或部分使用，因此承包人不一定能够全部获得支付。参见教材P104。

11.【答案】AD

【解析】本题考查的是不可抗力。通用条款规定，不可抗力造成的损失由发包人和承包人分别承担：（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；（2）承包人设备的损坏由承包人承担；（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；（4）停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。参见教材P110。

12.【答案】AE

【解析】本题考查的是索赔管理。选项B，发包人提供的材料和工程设备提前交货只能索赔相应的费用；选项C，异常恶劣的气候条件只能索赔工期；选项D，法规变化引起的价格调整。参见教材P111～112。

13.【答案】BDE

【解析】本题考查的是竣工验收管理。承包人的清场义务，工程接收证书颁发后，承包人应对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。参见教材P117。

14.【答案】ACDE

【解析】本题考查的是设计施工总承包的特点。总承包方式的优点：（1）单一的合同责任；（2）固定工期、固定费用；（3）可以缩短建设周期；（4）减少设计变更；（5）减少承包人的索赔。总承包方式的缺点：（1）设计不一定是最优方案；（2）减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。参见教材P119～120。

15.【答案】BC

【解析】本题考查的是订立合同时需要明确的内容。选项A，竣工后试验是指工程竣工移交后在缺陷责任期内投入运行期间，对工程的各项功能的技术指标是否达到合同规定要求而进行的试验；选项DE，竣工后试验由谁来进行，通用条款给出两种可供选择的条款，订立合同时应予以明确采用哪个条款。（1）发包人负责竣工后试验；（2）承包人负责竣工后试验。可以选择其中任何一方负责。参见教材P125～126。

16.【答案】ABDE

【解析】本题考查的是进度管理。通用条款规定，在履行合同过程中非承包人原因导致合同进度计划工作延误，应给承包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。1.发包人责任原因：（1）变更；（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；（3）因发包人原因导致的暂停施工；（4）未按合同约定及时支付预付款、进度款；（5）发包人提供的基准资料错误；（6）发包人采购的材料、工程设备延误到货或变更交货地点；（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；（8）发包人造成工期延误的其他原因。2.政府管理部门的原因：按照法律法规的规定，合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时，发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批的报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误，由发包人承担。参见教材P128～129。

17.【答案】AC

【解析】本题考查的是建设工程材料设备采购合同的概念。建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，具有买卖合同的一般特点。（1）出卖人与买受人订立买卖合同，是以转移财产所有权为目的；（2）买卖合同的买受人取得财产所有权，必须支付相应的价款；出卖人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为对价；（3）买卖合同是双务、有偿合同；（4）买卖合同是诺成合同。参见教材P140。