一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

　　1.建设工程借款合同法律关系的客体是指（ ）。

　　A.物

　　B.智力成果

　　C.行为

　　D.财

　　2.下列哪些财产可以抵押（ ）。

　　A.土地所有权

　　B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权

　　C.抵押人所有的房屋

　　D.有争议的财产

　　3.定金是指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。其数额由双方约定，但不得超过主合同标的额的（ ）。

　　A.10%

　　B.20%

　　C.25%

　　D.30%

　　4.在工程建设的过程中，（ ）是最为常用的一种担保方式。

　　A.抵押

　　B.留置

　　C.保证

　　D.定金

　　5.采用《建设工程施工合同（示范文本）》应当由（ ）投保建筑工程一切险。

　　A.发包人

　　B.工程师

　　C.承包人

　　D.项目经理

　　6.合同当事人双方权利义务共同指向的对象是（ ）。

　　A.标的 B.数量 C.质量 D.价款

　　7.采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是（ ）。

　　A.发件人的主营业地

　　B.发件人的经常居住地

　　C.收件人的主营业地

　　D.收件人的经常居住地

　　8.勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于（ ）状态。

　　A.成立但不生效

　　B.既不成立也不生效

　　C.承诺生效但合同不成立

　　D.生效但不成立

　　9.缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是（ ）。

　　A.当事人有损失

　　B.当事人有过错

　　C.合同尚未成立

　　D.过错与损失之间的因果关系

　　10.一个合同被确认为无效合同，双方约定的违约金为2万元，双方各有1万元的经济损失，甲乙双方都有过错，但甲方是主要过错方（75%过错），损失承担应为（ ）。

　　A.各自承担自己的损失

　　B.甲方赔偿乙方1万元的损失

　　C.甲方赔偿乙方0.5万元的损失

　　D.甲方赔偿乙方2万元的损失

　　11.在下列合同中，（ ）合同是可变更的合同。

　　A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的

　　B.恶意串通，损害集体或第三人利益的

　　C.因重大误解而订立的

　　D.违反法律、行政法规的强制性规定的

　　

　　14.在合同撤销权的行使中，自债务人的行为发生之日起（）内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。

　　A.1年B.2年C.3年D.5年

　　15.合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，（ ）。

　　A.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿

　　B.违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任

　　C.未违约一方可以同时采用定金和违约金要求对赔偿

　　D.违约金和定金的约定同时无效，须采用其他方式追究违约责任

　　16.工程建设合同纠纷的仲裁由（）的仲裁委员会仲裁。

　　A.工程所在地

　　B.建设单位所在地

　　C.施工单位所在地

　　D.双方选定

　　17.当事人提出证据证明裁决所根据的证据是伪造的，可以向（ ）申请撤销裁决。

　　A.该仲裁委员会

　　B.仲裁委员会所在地的行政机关

　　C.仲裁委员会所在地的基层人民法院

　　D.仲裁委员会所在地的中级人民法院

　　18.按照国家有关规定，重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在（ ）万元人民币以上，必须进行招标。

　　A.10 B.50 C.100 D.200

　　19.招标人选择招标代理机构时，（ ）是应满足的条件。

　　A.招标代理机构必须是法人组织

　　B.招标代理机构必须隶属于建委等行政机关

　　C.必须取得建设行政主管部门的资质认定

　　D.可组织投标人组成联合体投标

　　20.公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（ ）。

　　A.是否进行资格预审

　　B.是否组织现场考察

　　C.是否解答投标单位的质疑

　　D.是否公开开标

　　21.建设行政主管部门派出监督招标投标活动的人员可以（ ）。

　　A.参加开标会

　　B.作为评标委员

　　C.决定中标人

　　D.参加定标投票

　　22.设计招标方式有（ ）。

　　A.公开招标

　　B.邀请招标

　　C.议标

　　D.方案竞选招标

　　23.在《建设工程委托监理合同（示范文本）》中，纲领性的法律文件是（ ）。

　　A.建设工程委托监理合同

　　B.建设工程委托监理合同标准条件

　　C.建设工程委托监理合同专用条件

　　D.双方共同签署的修正文件

　　24.承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时监理单位（ ）。

　　A.应从委托人方获得附加监理酬金

　　B.应从委托人方获得额外监理酬金

　　C.应从承包方获得合理化建议的奖金

　　D.不应从任何一方获得额外奖励或酬金

　　25.由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于（ ）。

　　A.正常工作

　　B.附加工作

　　C.额外工作

　　D.意外工作

　　26.在（ ）内规定，当一方向另一方提出的索赔要求不成立时，提出索赔一方应补偿由于此项索赔导致对方的支出费用。

　　A.设计合同

　　B.监理合同

　　C.施工合同

　　D.物资采购合同

　　27.在设计合同中，双方当事人签字盖章后，应由发包人向设计人支付定金后方能生效，发包人应在合同签字后（ ）日内支付该笔款项。

　　A.3

　　B.7

　　C.14

　　D.21

　　28.在设计合同履行期间，因发包人原因要求解除合同。此时已开始设计工作，发包人应根据设计人已完成的实际工作量承担违约责任，原则是（ ）。

　　A.不足一半时，退还发包人已付定金

　　B.不足一半时，按该阶段设计费的一半支付

　　C.不足一半时，按该阶段设计费的全部支付

　　D.超过一半时，按该阶段设计费的一半支付

　　29.勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为（一）、（二）两个版本，分别适用于（ ）的委托任务。

　　A.岩土工程勘察、水文地质勘察

　　B.民用建设工程勘察、其他专业工程勘察

　　C.为设计提供勘察工作、仅限于岩士工程勘察

　　D.要求简单的勘察、要求复杂的勘察

　　30.根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（ ）约定承发包双方的权利和义务。

　　A.通用条款

　　B.专用条款

　　C.监理合同

　　D.协议书

　　31.根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款的规定，对于某些紧急工程，特别是灾后修复工程，通常采用（ ）合同。

　　A.可调价格

　　B.固定价格

　　C.单价

　　D.成本加酬金

　　32.施工合同示范文本通用条款规定，当合同文件发生矛盾时，应按顺序进行解释。排序放在第一位解释的是（ ）。

　　A.中标通知书

　　B.通用条款

　　C.合同协议书

　　D.专用条款

　　33.在承包工作范围内，部分由承包商负责设计的图纸，应在合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核，如果工程师审核通过后，设计图纸仍有质量问题，则责任应当由（ ）承担。

　　A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.发包人与承包人共同

　　34.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由（ ）。

　　A.保管员负责赔偿损失

　　B.发包人承担损失责任

　　C.承包人负责赔偿损失

　　D.发包人与承包人共同承担损失责任

　　35.施工过程中，承包人负责采购的材料设备，使用前需进行检验或试验，由（ ）。

　　A.发包人负责检验，费用由发包人负责

　　B.发包人负责检验，费用由承包人负责

　　C.承包人负责检验，费用由发包人负责

　　D.承包人负责检验，费用由承包人负责

　　36.施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术及特殊工艺，经工程师批准后，应由（ ）。

　　A.承包人办理申报手续，发包人承担费用

　　B.承包人办理申报手续，承包人承担费用

　　C.发包人办理申报手续，承包人承担费用

　　D.发包人办理申报手续，发包人承担费用

　　37.施工过程中，因承包人的原因使得施工进度滞后于计划进度，承包人按照工程师的要求修改了进度计划并提出了相应措施，经工程师确认后执行。但执行中由于措施有问题导致损失，此损失应由（ ）负责。

　　A.承包人 B.发包人 C.工程师 D.设计人

　　38.建设工程施工合同示范文本中，工程师无权指示设计变更的情形是（ ）。

　　A.减少合同中约定的工程量 B.改变有关工程的施工时间

　　C.删除承包范围内的部分工作 D.更改工程有关部分尺寸

　　39.在设备安装工程中，具备单机无负荷试车条件的，应当由（ ）组织试车。

　　A.发包人 B.监理单位 C.设备供应商 D.承包人

　　40.工程竣工验收由（ ）来组织。

　　A.发包人 B.承包人 C.监理人 D.建设行政主管部门

　　41.工程质量保修期从（ ）之日起计算。

　　A.土建施工任务完成 B.安装施工任务完成

　　C.申请竣工验收 D.竣工验收合格

　　42.某订购合同300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货lOOt，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方（ ）。

　　A.不必追究对方的违约责任 B.按300t的货款计算违约金

　　C.按lOOt的货款计算违约金 D.按逾期15天的时间计算违约金

　　43. 某工程施工过程中，监理参与了设备监造与出厂检验，并签署了监造与检验报告。但在设备验收阶段发现由于供货商提供的设备制造质量存在缺陷，导致返工造成损失，施工单位应向（ ）索赔，以补偿自己损失。

　　A.业主 B. 工程师 C.设备生产厂 D.设备供货商

　　44. 依据FIDIC（（施工合同条件》有关动员预付款的规定，下列说法不正确的是（ ）。

　　A.预付款的金额不少于合同价22%

　　B.要获得动员预付款，承包商应提供履约保函和预付款保函

　　C.预付款保函金额要大于预付款额

　　D. 自承包商累计获得工程进度款达到合同总价（减去暂列金额）10%的月开始扣回预付款

　　45. FIDIC施工合同条件规定，用从（ ）之日止的持续时间与合同工期比较，判定承包商的施工是提前还是延误竣工。

　　A.合同签字日起至颁发接收证书

　　B.合同签字日起至颁发接收证书中指明的竣工

　　C.开工令要求的开工日起至颁发接收证书

　　D.开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工

　　46. FIDIC施工合同条件中，规定合同对业主和承包商有约束力的期限，指从合同签字日起至（ ）日止的时间间隔。

　　A.接收证书中指明的竣工

　　B.颁发履约证书

　　C.承包商提交竣工报表

　　D.业主按结清单中注明的金额结算支付

　　47. FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，在处理业主与承包商合同争议时。相当于我国法律规定解决合同争议方式中的（ ）。

　　A. 和解 B.调解 C.仲裁 D.诉讼

　　48. FIDIC合同条件规定，在颁发整个合同工程的接收证书后84天内，承包商应向工程师报送（ ）。

　　A. 最终报表 B.竣工报表 C.结清单 D.临时支付报表

　　49. 承包人在索赔事件发生后的（ ）天内向工程师递交索赔意向通知。

　　A. 14 B.28 C.7 D.56

　　50. 当承包人提出索赔要求后，工程师无权就（ ）做出决定。

　　A. 费用索赔 B.要求承包人缩短合同工期

　　C.合同内索赔 D.工期延误索赔

　　二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

　　51.以代理权产生的依据不同，可将代理分为（ ）。

　　A.委托代理 B.间接代理 C.法定代理

　　D.直接代理 E.指定代理

　　52.可以通过合同约定的担保方式包括（ ）。

　　A.担保！ B.抵押 C.质押

　　D.留置 E.守余

　　53.建筑工程一切险的保险责任期限自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起，至（ ）之日止，以先发生者为准。

　　A.工程签发完工验收证书 B.承包人完成施工任务

　　C.工程所有人组织工程验收 D.工程所有人实际占用全部工程

　　E.保修期满

　　54.合同公证与鉴证的区别在于（ ）不同。

　　A.性质 B.效力 C.内容

　　D.范围 E.目的

　　55.受要约人对要约内容的实质性变更包括（ ）等。

　　A.违约责任的变更 B.数量的变更

　　C.增加建议性条款 D.增加说明性条款

　　E.履行期限的变更

　　56.按照《合同法》规定，与合同转让中的“债权转让”比较，“由第三人向债权人履行债务”的主要特点表现为（ ）。

　　A.合同当事人没有改变

　　B.第三人可以向债权人行使抗辩权

　　C.第三人可以与债权人重新协商合同条款

　　D.第三人履行债务前，债务人需首先征得债权人同意

　　E.第三人履行债务后，由债务人与债权人办理结算手续

　　57.按照《合同法》的规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止（ ）。

　　A.债务已经按照约定部分履行

　　B.合同解除或债权债务同归于一人

　　C.债务相互抵销

　　D.债务人依法将标的物提存

　　E.债权人免除债务

　　58.在违约责任的承担中，损失赔偿额应当（ ）。

　　A.相当于因违约造成的损失

　　B.不包括合同履行后可获得的利益

　　C.包括合同履行后可获得的利益

　　D.不得超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失

　　E.可以超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失

　　59.在合同仲裁制度中，首席仲裁员由（ ）。

　　人。当事人共同选定

　　B.仲裁申请人选定

　　C.未申请仲裁一方当事人选定

　　D.当事人共同委托仲裁委员会主任指定

　　E.仲裁委员会主任无须经委托可以直接指定

　　60.按照《招标投标法》的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括（ ）。

　　A.有编制招标文件的能力

　　B.已发布招标公告

　　C.具有开标场地

　　D.有组织评标的能力

　　E.已委托公证机关公证

　　61.公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括（ ）。

　　A.工程概况 B.项目资金来源

　　C.投标须知 D.评标方法

　　E.招标工作范围

　　62.对投标人资格审查时，投标必须满足的必要合格条件有（ ）。

　　A.资质等级 B.是否部门内企业

　　C.财务状况 D.分包计划

　　E.企业信誉

　　63.委托监理合同中，属于委托人可行使的权力有（ ）。

　　A.工程建设有关协作单位组织协调主持权

　　B.工程施工单位选定权

　　C.工程设计变更审批权

　　D.工程款支付审核权

　　E.监理人调换总监批准权

　　64.建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括（ ）。

　　A.因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作

　　B.由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长

　　C.原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担

　　D.应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容

　　E.不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复监理服务前的准备工作

　　65.进行地质勘察时，按照《建设工程勘察合同》范本的要求，应由发包人承担责任的情况包括（ ）。

　　A.钻机动力的燃油费

　　B.钻探设备的进场费用

　　C.对于从事危险作业的现场人员的保健防护费用

　　D.雇用临时工人平整钻机平台场地的费用

　　E.地下钻探时切断发包人提供图纸中未标明市政供水管道修复的赔偿费

　　66.设计合同履行过程中，设计人应负责情况包括（ ）。

　　A.向施工单位进行设计交底

　　B.组织设计成果的鉴定和验收

　　C.确定所设计工程的合理使用年限

　　D.提供设计依据的文件和基础资料

　　E.按设计审查会提出的意见完善设计文件

　　67.按施工合同示范文本规定，应由承包人承担的工作包括（ ）。

　　A.确定水准点和坐标控制点

　　B.将施工所需电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定的地点

　　C.提供进度统计报表

　　D.提供和维修围栏设施

　　E.做好施工现场邻近建筑物、构筑物保护

　　68.工程师在施工过程中应采用（ ）等方式监督检查承包人的施工工艺和产品质量，对建筑产品的生产过程进行严格控制。

　　A.巡视

　　B.旁站

　　C.询问

　　D.质疑

　　E.平行检验

　　69.施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有（ ）。

　　A.设计变更

　　B.非承包人原因停电

　　C.分包人的施工干扰

　　D.发包人不能按合同约定日期支付预付款，使工程不能正常进行

　　E.交通部门修理公路影响材料运输进度

　　70.《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括（ ）。

　　A.运至施工现场待安装设备的损害

　　B.承包人机械设备的损坏

　　C.停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用

　　D.施工人员的伤亡费用

　　E.工程所需的修复费用

　　71.下列关于竣工验收提法错误的有（ ）。

　　A.对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收

　　B.竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书

　　C.工程严禁任何部分甩项竣工

　　D.工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日，为承包人修改后再次验收通过日

　　E.竣工验收合格的工程移交发包人使用

　　72.在施工合同履行中，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天仍不支付结算价款时，承包人可以（ ）。

　　A.与发包人协议将该工程折价

　　B.留置该工程

　　C.自行拍卖该工程

　　D.申请人民法院将该工程依法拍卖

　　E.就该工程拍卖的价款优先受偿

　　73.在材料采购合同中，交货数量的验收方法有（ ）。

　　A.理论换算法

　　B.衡量法

　　C.物理试验

　　D.查点法

　　E.经验鉴别法

　　74.设备制造阶段的监理任务包括（ ）。

　　A.使用原材料质量的确认

　　B.制造过程重要试验结果的质量确认

　　C.审查供货方提供的月报表

　　D.对发运设备前包装质量的检验

　　E.货物运抵现场后进行开箱检验

　　75.FIDIC施工合同条件规定的指定分包商，其特点为（ ）。

　　A.由业主选定并管理

　　B.与承包商签订合同

　　C.其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支

　　D.承担不属于承包商应完成工作的施工

　　E.由承包商负责协调管理

　　76.施工过程中，工程师根据工程的需要，可以就（ ）情况发布变更指令。

　　A.改变某单位工程的标高

　　B.增加工程量清单中列明某项工作的数量

　　C.从承包范围内删减部分工作内容交与当地承包人施工

　　D.为了协调施工干扰指示改变承包商某部分施工的时间

　　E.指示承包商使用其投标书内未承诺到场的施工机械完成新增工作

　　77.在FIDIC合同条件中，工程接收证书的主要作用有（ ）。

　　A.指明竣工日期

　　B.转移工程照管责任

　　C.颁发证书日即缺陷责任期起始日

　　D.作为办理竣工结算的依据

　　E.表明承包商对该部分工程的施工义务已经完成

　　78.按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为（ ）。

　　A.工程加速索赔

　　B.工程变更索赔

　　C.合同中明示的索赔

　　D.合同中默示的索赔

　　E.合同外的索赔

　　79. 当承包人提出索赔后，工程师要对其提供的证据进行审查。属于有效的证据包括（ ）。

　　A.工程师书面指令

　　B.施工会议记要

　　C.招标文件中的投标须知

　　D.招标阶段发包人对承包人质疑的书面解答

　　E.检查和试验记录

　　80.当承包人索赔后，工程师可以对索赔提出质疑的情况包括（ ）。

　　A.承包人以前已表明放弃索赔

　　B.提交的证据不足以说明索赔的部分

　　C.发包人与承包人共同负有责任，责任未划分

　　D.损失计算不足

　　E.承包人没有采取措施避免或减少损失的部分

　　（参考答案及详解）

　　一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

　　1.A

　　解题要点：P5合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。货币作为一般等价物也是法律意义上的物，可以作为合同法律关系的客体，如借款合同等。

　　2.C

　　解题要点：PI0关于抵押物的规定中：A土地所有权不得抵押；B虽属于抵押人依法承包，但未经发包人同意，故不能视作抵押物；C可以抵押；D属于所有权、使用权不明或有争议的财产，不得抵押。

　　3.B

　　解题要点：P11（五）定金。定金，是指当事人双方为了担保债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%.

　　4.C

　　解题要点：P11三、保证在建设工程中的作用。在建设工程的过程中，保证是最为常用的一种担保方式。

　　5.A

　　解题要点：P14 2.投保人与被保险人。我国的《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。因此，采用《建设工程施工合同（示范文本）》应当由发包人投保建筑工程一切险。

　　6.A

　　解题要点：P25（四）合同的内容。2.标的。标的是合同当事人双方权利义务共同指向的对象。

　　7.C

　　解题要点：P29（四）合同的成立。1.不要式合同的成立。一般情况下，要约生效的地点为合同成立的地点。采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点。没有主营业地的，其经常居住地为合同成立的地点。

　　8.A

　　解题要点：P29（四）合同的成立。2.要式合同的成立。如果当事人采用合同书形式订立合同时，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。

　　P11（五）定金。定金合同从实际交付定金之日生效。

　　9.C

　　解题要点：P30五、缔约过失责任。（二）缔约过失责任的构成。3.合同尚未成立。这是缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因。合同一旦成立，当事人应当承担的是违约责任或者合同无效的法律责任。

　　10.C

　　解题要点：P34～P35（四）无效合同的法律后果。2.赔偿损失。合同被确认无效后，有过错的一方应赔偿对方因此而受到的损失。如果双方都有过错，应当根据过错的大小各自承担相应的责任。本题中甲方是主要过错方，承担75 %的过错，则应承担75%的损失，即1.5万元，乙方承担o.5万元的损失。所以甲方应给乙方0.5万元以弥补乙方的损失。故正确答案为C.

　　11.C

　　解题要点：P35（一）可变更或可撤销合同的概念和种类。有下列情形之一的，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同：（1）因重大误解而订立的合同（选项

　　C）；（2）在订立合同时显失公平的合同；（3）以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。故答案为C.

　　P34 1.无效合同。（1）一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同（选项A）；（2）恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同（选项B）；（3）以合法形式掩盖非法目的的合同；4）损害社会公共利益；（5）违反法律、行政法规的强制性规定的合同（选项D）。选项A、B、D均属于无效合同的范畴。

　　12.C

　　解题要点：P37合同在履行中既可能是按照市场行情约定价格，也可能执行政府定价或者政府指导价。如果是执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。卖方的一半货物交货时政府指导价格为每千克480元，另一半货物交货时政府指导价格变化为每千克440元，则买方应按照两次交货时的不同的政府指导价格向卖方付款，平均后即每千克460元。

　　13.B

　　解题要点：P38后履行抗辩权包括：当事人互负债务，有先后履行顺序的（先由供货方交付订购的材料后，采购方再付款结算），应当先履行的一方未履行时，后履行的一方有权拒绝其对本方的履行要求；应当先履行的一方履行债务不符合规定的，后履行的一方也有权拒绝其相应的履行要求。供货方交付的材料质量不符合约定的标准属于应当先履行的一方履行债务不符合规定，采购方有权拒绝付款。

　　14.D

　　解题要点：P39（四）合同不当履行的处理。3.合同不当履行中的保全措施。（2）撤销权。债权人自债务人的行为发生之日起5年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。

　　15.A

　　解题要点：P46（五）定金罚责。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或定金的条款。但是，这两种违约责任不能合并使用。

　　16.D

　　解题要点：P47～P48（三）仲裁协议。在仲裁协议的3项内容中，选定的伊裁委员会具有特别重要的意义。因为仲裁没有法定管辖，如果当事人不约定明确的仲裁委员会，仲裁将无法操作，仲裁协议将是无效的。

　　17.D

　　解题要点：P49（六）申请撤销裁决。当对方当事人提出证据证明裁决所根据的证据是伪造的时候，当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。

　　18.C

　　解题要点：P52～P53依据《招标投标法》的基本原则，国家计委颁布了《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，对必须招标的范围作出了进一步细化的规定。对于重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的各类工程项目的建设活动必须进行招标。

　　19.C

　　解题要点：P54招标代理机构是依法成立的组织，并不一定是法人组织，与行政机关和其他国家机关没有隶属关系。但必须取得建设行政主管部门的资质认定。故答案应为C.

　　20.A

　　解题要点：P55三招标方式。公开招标的缺点是由于申请人较多，一般要设置资格预审程序；邀请招标的优点是，不需要发布招标公告和设置资格预审程序，节约招标费用和节省时问。

　　P61图3—1示出公开招标程序，邀请招标可以参照执行。所以其他方面均类似。故答案为A.

　　21.A

　　解题要点：P55（四）对投标活动的监督。各地建设行政主管部门认可的建设工程交易中

　　心，既为招标投标活动提供场所，又可以使行政主管部门对招标投标活动进行有效的监督。

　　P58（三）决标成交阶段的主要工作内容。1.开标。在投标须知规定的时间和地点由招标人主持开标会议，所有投标人均应参加，并邀请项目建设有关部门代表出席。2.评标。评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。3.定标。招标人应该根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。本题答案为A

　　22.D

　　解题要点：P66（——）设计招标方式。鉴于设计任务本身的特点，设计招标应采用设计方案竞选的方式招标。

　　23.A

　　解题要点：P79二、建设工程委托监理合同示范文本。《建设工程委托监理合同示范文本》由“工程建设委托监理合同”、“建设工程委托监理合同标准条件”、“建设工程委托监理合同专用条件”组成。（一）工程建设委托监理合同。“合同”是一个总的协议，是纲领性的法律文件。答案为A.

　　24.D

　　解题要点：P84一、监理人应完成的监理工作。1.附加工作；2.额外工作。监理工程师向承包商提供的建议，提高了承包商工效和节约了承包商的施工成本既不属于附加工作也不属于额外工作。故A、B不正确。

　　P88（四）奖金。奖金是监理人在监理过程中提出的合理化建议使委托人得到了经济效益，

　　从而有权按专用条款的约定获得的经济奖励。

　　25.B

　　解题要点：P84一、监理人应完成的监理工作。1.附加工作。附加工作是指与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。包括由于非监理人原因而增加的工作量、延续时间、工作内容、工作范围等。2.额外工作。额外工作是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间。

　　26.B

　　解题要点：P87在《委托监理合同示范文本》中规定，当一方向另一方的索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由此导致的对方各种费用支出。

　　27.A

　　解题要点：P95设计合同采用定金担保，合同总价的20%为定金。设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效。发包人应在合同签字后3日内支付该笔款项，设计人收到定金为设计开工的标志。

　　28.B

　　解题要点：P99（六）违约责任。1.发包人的违约责任。设计合同中因发包人原因要求解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　29.C

　　解题要点：P90二、勘察设计合同示范文本。（一）勘察合同示范文本。勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为两个版本。1.建设工程勘察合同（一）[GF一2000—0203]，该范本适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括岩土工程勘察、水文地质勘察、工程测量、工程物探等勘察；2.建设工程勘察合同（——）[GF一2000—0204].该范本的委托工作内容仅涉及岩土工程。这是这两个范本的区别所在。

　　30.B

　　解题要点：P102（—）建设工程施工合同范本。1.施工合同范本的组成。（3）专用条款。由于具体实施工程项目的工作内容各不相同，施工现场和外部环境条件各异，因此还必须有反映招标工程具体特点和要求的专用条款的约定。合同范本中的“专用条款”部分只为当事人提供了编制具体合同时应包括内容的指南，具体内容由当事人根据发包工程的实际要求细化。

　　31.D

　　解题要点：P106～P107 3.合同的计价方式。《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款中规定有3类可选择的计价方式，包括固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金合同。成本加酬金合同，是指发包人负担全部工程成本，对承包人完成的工作支付相应的酬金的计价方式。这类计价方式通常用于紧急工程施工，如灾后修复工程。

　　32.C

　　解题要点：P108（—）对合同文件中矛盾或歧义的解释。通用条款规定，合同文件原则上应能够互相解释、互相说明，但当合同文件中出现含糊不清或不一致时，需要有优先解释顺序。由于履行合同时双方达成一致的洽商、变更等书面协议发生时间在后，且经过当事人签署，因此作为协议书的组成部分，排序放在第一位。

　　33.B

　　解题要点：P111（二）承包人负责设计的图纸。在承包工作范围内，包括部分由承包人负责设计的图纸，则应在合同约定的时间内将按规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核，经过工程师签证后才可以使用。但工程师对承包人的设计的认可，不能解除承包人的设计责任。若仍有质量问题，责任仍由承包人承担。

　　34.B

　　解题要点：P113（一）材料设备的到货检验。1.发包人供应的材料设备。发包人应按照专用条款的材料设备供应一览表，按时、按质、按量将采购的材料和设备运抵施工现场，与承包人共同进行到货清点。（2）材料设备接收后移交承包人保管。发包人供应的材料设备经双方共同清点接收后，由承包人妥善保管，发包人支付相应的保管费用。因承包人的原因发生损坏丢失。由承包人负责赔偿。发包人不按规定通知承包人验收，发生的损坏丢失由发包人负责。

　　35.D

　　解题要点：P114承包人负责采购的材料和设备。采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

　　36.B

　　解题要点：Pll5（三）使用专利技术及特殊工艺施工。若承包人提出使用专利技术或特殊

　　工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用。

　　37.A

　　解题要点：P116（二）承包人修改进度计划。工程师不对确认后的改进措施效果负责，这种确认并不是工程师对工程延期的批准，而仅仅是要求承包人在合理的状态下施工。因此，如果修改后的进度计划不能按期完工，承包人仍应承担相应的违约责任。

　　38.C

　　解题要点：P118（一）工程师指示的设计变更。施工合同范本通用条款中规定，工程师可以就（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；（2）增减合同中约定的工程量；（3）改变有关工程的施工时间和顺序；（4）其他有关工程变更需要的附加工作等4个方面指示设计变更。选项C不属于其中。

　　39.D

　　解题要点：P122（1）单机无负荷试车。由于单机无负荷试车所需的环境条件在承包人的设备现场范围内，因此，安装工程具备试车条件时，由承包人组织试车。

　　40.A

　　解题要点：P124（二）竣工验收程序。由发包人组织工程竣工验收。

　　41.D

　　解题要点：P125（二）质量保修期。保修期从竣工验收合格之日起计算。当事人双方应针对不同的工程部位，在保修书内约定具体的保修年限。当事人协商约定的保修年限，不得低于法规规定的标准。

　　42.C

　　解题要点：P132（二）供货方的违约责任。逾期交货。不论合同内规定由他将货物送达指定地点交接，还是采购方去自提，均要按合同约定依据逾期交货部分货款总价计算违约金。

　　43.D

　　解题要点：P134～P138三、设备监理的主要工作内容。（二）设备制造阶段的监理工作。1.设备监造方式。（3）制造质量责任。3）不论监理是否参与监造与出厂检验，或者参加了监造与检验并签署了监造与检验报告，均不能被视为免除供方对设备质量应负的责任。本题属于供货方的原因，因此施工单位应向设备供应商索赔。

　　44.C

　　解题要点：P156（四）工程进度款的支付管理。1.预付款。预付款又称动员预付款，是业主为了帮助承包商解决施工前期开展工作时的资金短缺，从未来的工程款中提前支付的一笔款项。通用条件内针对预付款金额不少于合同价22%的情况规定了管理程序（选项A）。（1）动员预付款的支付。承包商需首先将银行出具的履约保函和预付款保函交给业主并通知工程师（选项B），预付款保函金额始终保持与预付款等额，即随着承包商对预付款的偿还逐渐递减保函 金额（选项C不正确）；（2）动员预付款的扣还。1）起扣。自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价（减去暂列金额）10%那个月起扣（选项D）。

　　45.D

　　解题要点：P143～P144 2.施工期。从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数为承包商的施工期。用施工期与合同工期比较，判定承包商的施工是提前竣工，还是延误竣工。

　　46.D

　　解题要点：P144 4.合同有效期。自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止，施工承包合同对业主和承包商均具有法律约束力。

　　P144接收证书中指明的竣工日为承包商的施工期。

　　P144颁发履约证书只是表示承包商的施工义务终止，而合同约定的权利义务并未完全结束，还剩有管理和结算等手续。

　　P161（三）竣工结算。承包商报送竣工报表的目的是以便工程师签发竣工结算的支付证书。

　　P144结清单生效指业主已按工程师签发的最终支付证书中的金额付款，并退还承包商的履约保函。结清单一经生效，承包商在合同内享有的索赔权利也自行终止。答案为D.

　　47.B

　　解题要点：P148（2）争端裁决委员会的性质。属于非强制性但具有法律效力的行为，相当于我国法律中解决合同争议的调解，但其性质则属于个人委托。

　　48.B

　　解题要点：P161（三）竣工结算1.承包商报送竣工报表。颁发工程接收证书后的84天内，承包商应按工程师规定的格式报送竣工报表。

　　49.B

　　解题要点：P176一、承包人的索赔。（一）承包人提出索赔要求。1.发出索赔意向通知。索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。

　　50.B

　　解题要点：P183（3）无权要求承包人缩短合同工期。工程师有审核、批准承包人顺延工期的权利，但他不可以扣减合同工期。也就是说，工程师有权指示承包人删减掉某些合同内规定的工作内容，但不能要求他相应缩短合同工期。如果要求提前竣工的话，这项工作属于合同的变更。故选项B为正确答案。对于ACD选项，工程师均有权作出决定。

　　二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

　　51.A、C、E

　　解题要点：P6（二）代理的种类。以代理权产生的依据不同，可将代理分为委托代理、法定代理和指定代理。

　　52.A、B、C、E

　　解题要点：P8二、担保方式。《担保法》规定的担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。P11（四）留置。留置，是指债权人按照合同约定占有对方（债务人）的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。由于留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使，不能通过合同约定产生留置权。

　　53.A、D

　　解题要点：P15 7.保险期限。建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。B.‘承包人完成施工任务“和C”工程所有人组织工程验收“都不代表验收合格，E”保修期满“则时限过长。

　　54.A、B

　　解题要点：P19三、合同公证与鉴证的区别。（二）合同公证与鉴证的区别。1.合同公证与鉴证的性质不同；2.合同公证与鉴证的效力不同；3.法律效力的适用范围不同。（具体参见教材）。内容、范围、目的是合同公证与鉴证的相同点。答案为A、B.

　　55.A、B、E

　　解题要点：P27（二）承诺。（3）受要约人对要约的内容作出实质性变更的，视为新要约。有关合同标的、数量、质量、价款和报酬、履行期限和履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。故本题答案为A、B、E.

　　56.A、E

　　解题要点：P40三、合同履行中的债权转让和债务转移。（二）由第三人向债权人履行债务。这种情况的法律关系有3个特点：（1）部分义务由第三人履行属于合同内的约定，但当事人之间的权利义务关系并不因此而改变；（2）在合同履行期限内，债权人可以要求第三人履行债务，但不能强迫第三人履行债务；（3）第三人不履行债务或履行债务不符合约定，仍由合同当事人的债务方承担违约责任，即债权人不能直接追究第三人的违约责任。因此，在这种情况的法律关系下，合同双方的当事人没有变化（选项A正确），履行债务后也是仍由债务人与债权人办理结算手续（选项E）正确。 .

　　P40四、合同的转让。（一）债权转让。债权转让是指合同债权人通过协议将其债权全部或者部分转让给第三人的行为。因此，这种情况实际上是合同的当事人发生了变化，因此，相应的权利义务关系也就发生了变化，选项B、C、D符合债权转让后的关系。

　　57.B、C、D、E

　　解题要点：P41一、合同终止概述。按照《合同法》规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止：（1）债务已经按照约定履行；（2）合同解除；（3）债务相互抵消；（4）债务人依法将标的物提存；（5）债权人免除债务；（6）债权债务同归于一人；（7）法律规定或者当事人约定终止的其他情形。选项BCDE均符合以上情形，选项A“部分履行”不正确。

　　58.A、C、D

　　解题要点：P45（三）赔偿损失。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，给对方造成损失的，应当赔偿对方的损失。损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见或应当预见的因违反合同可能造成的损失。

　　59.A、D

　　解题要点：P48（四）仲裁庭的组成。1.当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭。当事人如果约定由3名仲裁员组成仲裁庭，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第三名仲裁员是首席仲裁员。

　　60. A、D

　　解题要点：P54利用招标方式选择承包单位属于招标单位自主的市场行为，因此《招标投标法》规定，招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜，向有关行政监督部门进行备案即可。如果招标单位不具备上述要求，则需委托具有相应资质的中介机构代理招标。

　　61.A、B、E

　　解题要点：P56（二）招标阶段的主要工作内容。1.发布招标公告。招标公告的内容一般包括：招标单位名称；建设项目资金来源；工程项目概况和本次招标工作范围的简要介绍；购买资格预审文件的地点、时间和价格等有关事项。

　　62.A、C、D、E

　　解题要点：P57（3）投标人必须满足的基本资格条件。1）必要合格条件通常包括法人地位、

　　资质等级、财务状况、企业信誉、分包计划等具体要求，是潜在投标人应满足的最低标准。

　　63.B、C、E

　　解题要点：P82～P83三、双方的权利。（一）委托人权利。2.对其他合同承包人的选定权。委托人是建设资金的持有者和建筑产品的所有人，因此对设计合同、施工合同、加工制造合同等的承包单位有选定权和订立合同的签字权。3.委托监理工程重大事项的决定权。委托人有对工程规模、规划设计、生产工艺设计、设计标准和使用功能等要求的认定权：工程设计变更审批权。4.对监理人履行合同的监督控制权。（2）对监理人员的控制监督。当监理人调换总监理工程师时，须经委托人同意。故B、C、E正确。（二）监理人权利。2.监理人执行监理业务可以行使的权利。（2）实施项目的质量、工期和费用的监督控制权。（3）工程建设有关协作单位组织协调的主持权。故A、D属于监理人的权利。

　　64.A、E

　　解题要点：P84 2.额外工作。“额外工作”是指服务内容和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间。

　　65.C、E

　　解题要点：P93～P94（一）发包人的责任。其中（1）若因发包人提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任（选项E）；（2）对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用（选项C）；因此，本题中c、E为相应发包人的责任，选项A、B、D均为勘察人自己负担。

　　66.A、C、E

　　解题要点：P97（三）设计人的责任。1.保证设计质量。负责设计的建筑物须注明设计的合理使用年限（选项c），按规定参加有关设计审查，并根据审查结论完善设计文件（选项E）；2.完成各设计阶段的工作任务；3.对外商的设计资料进行审查；4.配合施工的义务。（1）设计交底（选项A）；5.保护发包人的知识产权。故正确答案为A、C、E.

　　P96（二）发包人的责任。其中1.提供设计依据资料。（1）按时提供设计依据文件和基础资料（选项D）；3.外部协凋工作。设计的阶段成果完成后，应由发包人组织鉴定和验收（选项B）。B、D均为发包人负责的工作。

　　67.C、D、E

　　解题要点：P109（二）承包人义务。共有9条。其中（2）向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表（选项c）；（3）按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施（选项D）；（7）按专用条款的约定做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作（选项E）。因此正确选项为C、D、E.

　　P108～109（一）发包人的义务。其中（2）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定的地点，并保证施工期间需要（选项B）；（6）确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人（选项A）。选项A、B为发包人的义务。

　　68.A、B、E

　　解题要点：P114二、对施工质量的监督管理。工程师在施工过程中应采用巡视、旁站、平行检验等方式监督检查承包人的施工工艺和产品质量，对建筑产品的生产过程进行严格控制。

　　69.A、B、D、E

　　解题要点：P117（四）212期延误。1.可以顺延工期的条件。工期可以顺延的根本原因在于，这些情况属于发包人违约或者是应当由发包人承担的风险。反之，如果造成工期延误的原因是承包人的违约或者应当由承包人承担的风险，则工期不能顺延。选项A、B、D、E均不属于承包人应承担的风险，故可以顺延工期。

　　70.B、D

　　解题要点：P121（三）不可抗力事件的合同责任。1.合同约定工期内发生的不可抗力。施工合同范本通用条款规定，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担，故选项A由发包人承担；（2）承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责，故选项D由承包方负责；（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担，故选项B由承包方承担；（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的费用由发包人承担，故选项C由发包人承担；（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担，故选项E由发包人承担；（6）延误的工期相应顺延。

　　71.B、C、D

　　解题要点：P124（二）竣工验收程序。3.验收步骤。对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收。A正确。

　　P125三、工程保修。承包人应当在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为合同附件。B不正确。

　　P124（二）竣工验收程序。4.验收后的管理。（3）因特殊原因，发包人要求甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议。C不正确。

　　P124（三）竣工时间的确定。工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日，为承包人修

　　改后提请发包人验收的日期。D不正确。

　　P124（二）竣工验收程序。4.验收后的管理。（1）竣工验收合格的工程移交发包人使用。E正确。答案为B、C、D.

　　72.A、D、E

　　解题要点：P126（二）竣工结算的违约责任。1.发包人的违约责任。（2）发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

　　73.A、B、D

　　解题要点：P129（二）交货数量检验。2.现场交货的到货检验。（1）数量验收的方法。依据采购材料的性质不同，采用不同的数量计量方法，包括以重量、长度、面积、体积计算的衡量法；定型管材或其他型材的理论换算法；标准包装的数量查点法。

　　74.A、B、C、D

　　解题要点：P134（二）设备制造阶段的监理工作。A、B、C、D均属于设备制造阶段的监理任务。E属于设备运抵现场的监理工作（P135）。

　　75.B、D、E

　　解题要点：P146（五）指定分包商。2.指定分包商的特点。根据书中内容，可以总结指定分包商的特点如下：（1）实施指定分包工程单位的选择——业主；（2）与指定分包商签约——承包商；（3）对指定分包商施工的监督、协调、管理义务——承包商；（4）指定分包商的工作内容——不属于承包商必须完成的承包工作范围；（5）给指定分包商的付款——从暂列金额内支付；（6指定分包商按时获得工程进度款的权利——工程师和业主在支付承包商工程款时予以保护；（7）指定分包商的违约行为——承包商不承担责任。

　　76.A、B、D

　　解题要点：P153（三）工程变更管理。1.工程变更的范围。工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就以下6个方面发布变更指令：（1）对合同中任何工作工程量的改变；（2）任何工作质量或其他特性的变更；（3）工程任何部分标高、位置和尺寸的改变；（4）删减任何合同约定的工作内容（但不允许用变更指令的方式将承包范围内的工作变更给其他承包商实施）；（5）进行永久工程所必需的任何附加工作，永久设备、材料供应或其他服务（但不应以变更指令的形式要求承包商使用超过他目前正在使用或计划使用的施工设备范围去完成新增工程）；（6）改变原定的施工顺序或时间安排。故C、E不正确。

　　77.A、B、D、E

　　解题要点：P160五、竣工验收阶段的合同管理。（一）竣工检验和移交工程。2.颁发工程接收证书。选项C不正确，应为“工程接收证书中写明的竣工日即缺陷责任期起始日”。

　　78.C、D

　　解题要点：P174二、施工索赔分类（一）按索赔的合同依据分类。1.合同中明示的索赔；2.合同中默示的索赔。

　　79.A、B、E

　　解题要点：P182四、工程师对索赔的审查。（一）审查索赔证据。承包人可以提供的证据包括12种。其中（5）施工会议纪要（选项B）；（7）工程师发布的各种书面指令（选项A）；（9）检查和试验记录（选项E）等为本题答案。选项C的“招标文件中的投标须知”和选项D的“招标阶段发包人对承包人质疑的书面解答”不能作为索赔依据。

　　80.A、B、C、E

　　解题要点：P185～P186五、工程师对索赔的反驳。工程师可以对索赔提出质疑的情况包括9条。其中（2）发包人和承包人共同负有责任，承包人必须划分和证明双方责任的大小（选项C）；（3）事实依据不足（选项B）；（6）承包人以前已经放弃（明示或暗示）了索赔要求（选项A）；（7）承包人没有采取适当措施避免或减少损失（选项E）这4项为本题答案。选项D的“损失计算不足”不正确，应为“损失计算夸大”。