一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

　　1.招标人对施工投标保函的正确处理方式是（ ）。

　　A.未中标的投标人不退还

　　B.中标的投标人在中标的同时退还

　　C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还

　　D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还

　　2.法人是指具有权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权力和承担民事义务的（ ）。

　　A.自然人 B.公民 C.领导者 D.组织

　　3.监理工程师在履行合同义务时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当要求（ ）赔偿损失。

　　A.建设单位 B.监理单位 C.监理工程师 D.项目经理

　　4.在下列各项中，符合代理特征的是（ ）。

　　A.代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为

　　B.代理人以自己的名义实施代理行为

　　C.代理人在授权范围内独立地表现自己的意志

　　D.代理行为的民事责任由代理人承担

　　5.违约导致建设工程合同关系的变更是法律事实中的（ ）。

　　A.违法行为 B.合法行为 C.自然事件 D.社会事件

　　6.FIDIC（（施工合同条件》要求，由（ ）投保建筑工程一切险。

　　A.发包人 B.工程师 C.承包人 D.项目经理

　　7.下列可以构成一个有效的承诺是（ ）。

　　A.承诺是由非受要约人做出

　　B.承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效

　　C.承诺的内容对要约的数量提出适当变更的

　　D.向不特定的多数人同时做出承诺

　　8.下列关于合同生效的时间说法不正确的是（ ）。

　　A.一般说来，依法成立的合同，自成立时生效

　　B.书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效

　　C.附解除条件的合同，自条件成就时生效

　　D.附生效条件的合同，自条件成就时生效

　　9.建设工程合同当事人在合同中约定以仲裁解决争议，发包人认为合同无效，应当由（ ）确定合同是否无效。

　　A.发包人确认

　　B.工程师确认

　　C.建设管理部门

　　D.人民法院

　　10.在下列合同中，（ ）合同是可撤销的合同。

　　A.造成对方人身伤害而免责的

　　B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的

　　C.在订立时显失公平的

　　D.违反法律强制规定的

　　11.一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为4万元，合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担75%的过错责任。则损失的承担应为（ ）。

　　A.各自承担自己的损失

　　B.甲方赔偿乙方1万元损失

　　C.甲方赔偿乙方2万元损失

　　D.甲方赔偿乙方4万元损失

　　12.订立合同时，当事人在合同中对价款没有做出明确约定。合同生效后，双方通过协商也未达成一致，则应按照（ ）的市场价格履行。

　　A.订立合同时订立地 B.订立合同时履行地

　　C.履行合同时订立地 D.履行合同时履行地

　　13.应当先履行合同的一方虽然有确切证据证明对方有（ ）情形的，但仍不能中止履行自己的债务。

　　A.经营状况严重恶化

　　B.转移财产、抽逃资金，以逃避债务

　　C.丧失商业信誉

　　D.有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形，但对方提供适当的担保

　　14.因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指（ ）。

　　A.单方宣布合同中止履行

　　B.请求政府行政主管部门授予撤销权

　　C.请求法院撤销债务人行为

　　D.请求法院或仲裁机构撤销债务人行为

　　15.债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时，（ ）。

　　A.需经对方同意

　　B.无需经对方同意，但应通知对方

　　C.无需经对方同意，也不必通知对方

　　D.需经对方同意，且必须要办理公证

　　16.在合同权利义务终止的原因中，（ ）是最主要和最常见的原因。

　　A.债务清偿 B.合同解除 C.免除债务 D.债务抵消

　　17.施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将425号的水泥当作525号水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应（ ）。

　　A.向人民法院起诉，要求确认该合同无效

　　B.向人民法院起诉，要求撤销该合同

　　C.向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效

　　D.向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同

　　18.招标投标法规定，应由（ ）监督招标活动是否依法进行。

　　A.招标人的董事会 B.招标代理机构

　　C.仲裁机构 D.建设行政主管部门

　　19.按照国家有关规定，项目总投资在（ ）万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关重要设备、材料等的采购，必须采用招标方式委托工作任务。

　　A.200 B.1000 C.2000 D.3000

　　20.《招标投标法》规定的招标方式有（ ）。

　　A.公开招标

　　B.公开招标、邀请招标

　　C.公开招标、邀请招标、议标

　　D.邀请招标、议标

　　21.施工招标文件的内容一般不包括（ ）。

　　A.工程量清单 B.资格预审条件

　　C.合同条件 D.投标须知

　　22.投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括（ ）。

　　A.提供的投标担保有瑕疵

　　B.货物包装方式不符合招标文件的要求

　　C.个别地方存在漏项

　　D.明显不符合技术规格要求

　　23.监理合同示范文本规定，因（ ），属于监理服务的附加工作。

　　A.合同履行过程中发生不可抗力导致承包人的施工被迫中断，需要对灾害发生前承包人已完成工程的合格和不合格部分进行确认

　　B.由于供货方供货不合格，而重新订购、运送货物使监理工作工作量增加

　　C.委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作

　　D.由于自然灾害导致施工中断，灾害消失后为了恢复施工所必要的监理准备工作

　　24.监理机构为执行监理任务所需的工程资料，应由（ ）

　　A.监理单位自费收集

　　B.向委托人付费索取

　　C.向设计单位付费索取

　　D.委托人免费提供

　　25.委托监理合同中不属于监理人义务的内容是（ ）。

　　A.不得擅自泄露与本工程、合同业务有关的保密资料

　　B.委托人与承包人出现争议时，代表委托人进行仲裁或诉讼

　　C.不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动

　　D.监理工作完成或中止时，将设施和剩余物品归还委托人

　　26.依据委托监理合同示范文本，当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时，监理人可（ ）。

　　A.发出终止合同通知，通知发出14日合同即行终止

　　B.发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止

　　C.发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止

　　D.发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42 仍未得到答复可终止合同

　　27.建设部和国家工商行政管理局联合发布了两个设计合同示范文本，《建设工程设计合同》（二）[GF一2000—0210]与（一）[GF一2000—0209]中条款内容差异的主要原因是由于《建设工程设计合同》（二）[GF一2000—0210]委托的工作内容不同，即承包工程项目的（ ）任务。

　　A.勘察、设计 B.设计、施工

　　C.专业工程设计 D.民用建筑工程设计

　　28.在设计合同履行期间，因发包人原因要求解除合同，此时尚未开始设计工作，则（ ）。

　　A.设计人退还发包人定金，发包人也不必向设计人支付设计费

　　B.设计人不退还发包人定金，发包人也不必向设计人支付设计费

　　C.设计人不退还发包人定金，发包人向设计人支付设计费的一半

　　D.设计人不退还发包人定金，发包人向设计人支付全部设计费

　　29.由于设计错误导致工程质量事故，发包人不解除合同情况下，设计人应承担的违约责任除了负责提出补救措施，还应（ ）。。

　　A.不再承担其他赔偿责任

　　B.返还设计合同规定的定金

　　C.免收直接损失部分的设计费

　　D.双倍返还设计合同规定的定金

　　30.某工程预计工期可能达到2年（24个月），无论是发包人还是承包人在招投标阶段和签订合同时，都无法预测将来物价浮动和后续法规变化对合同价款的影响，此时，双方应根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款的规定，采用（ ）合同。

　　A.可调价格 B.固定价格 C.单价 D.成本加酬金

　　31.施工合同示范文本通用条款规定，当合同文件发生矛盾时，应按顺序进行解释。下列排序中正确的是（ ）。

　　A.合同协议书、通用条款、专用条款

　　B.中标通知书、专用条款、协议书

　　C.中标通知书、专用条款、投标书

　　D.中标通知书、专用条款、标准

　　32.下列关于工程量计量的说法正确的是（ ）。

　　A.工程师接到承包人的报告后14天内，按设计图纸核实已完工程量，并在现场实际计量前48小时通知承包人共同参加

　　B.工程师接到承包人的报告后7天内，按设计图纸核实已完工程量，并在现场实际计量前24小时通知承包人共同参加

　　C.若工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，工程师单方计量的结果也可能有效

　　D.工程师收到承包人报告后14天内未进行计量，从第15天起，承包人报告中开列的工程量即视为已被确认，作为工程价款支付的依据

　　33.施工合同示范文本规定，因发包人原因不能按协议书约定的开工日期开工，（ ）后可推迟开工日期。

　　A.承包人以书面形式通知工程师 B.发包人以书面形式通知承包人

　　C.工程师以书面形式通知承包人 D.承包人以书面形式通知发包人

　　34.为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验。对于此项检验应由（ ）。

　　A.承包人负责检验工作，发包人承担检验费用

　　B.承包人负责检验工作，并承担检验费用

　　C.发包人负责检验工作，并承担检验费用

　　D.发包人负责检验工作，承包人承担检验费用

　　35.若工程师未参加某工程隐蔽工程验收，后期工程师对已经隐蔽的工程质量又有所怀疑，提出重新检验。承包人开孑L配合检验，但检查检验表明承包商施工质量不合格，此时对影响正常施工的费用和工期处理为（ ）。

　　A.费用和工期损失全部由业主承担

　　B.费用和工期损失全部由承包商承担

　　C.费用由承包商承担，工期给予顺延

　　D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿

　　36.下列关于暂停施工说法正确的是（ ）。

　　A.承包人接到工程师的口头通知后即应按照工程师的要求停止施工，并妥善保护已完工的工程

　　B.工程师通知承包人暂停施工后应在48小时内提出书面处理意见

　　C.若停工的责任在发包人，则发包人应相应顺延工期，但不赔偿承包人的损失

　　D.若停工的责任在承包人，则承包人承担发生的费用，但工期可相应顺延

　　37.在工程施工中由于（ ）原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。

　　A.不可抗力 B.承包方的设备损坏

　　C.设计变更 D.工程量变化

　　38.建设工程施工合同中，工程师指示的设计变更的情形不包括（ ）。

　　A.更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸

　　B.增减合同中约定的工程量

　　C.改变有关工程的施工时间和顺序

　　D.变更合同中约定的价款

　　39.承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由（ ）。

　　A.发包人承担

　　B.承包人承担

　　C.发包人和承包人共同分担

　　D.承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付

　　40.依据施工合同示范文本规定，某设备安装工程试车时发现，由于设计原因试车达不到验收要求，则应由（ ）。

　　A.发包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，追加合同价款，工期相应顺延

　　B.承包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延

　　C.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期不予顺延

　　D.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延

　　41.施工合同示范文本规定，工程竣工验收时，验收委员会提出了修改意见，承包人修复后达到验收要求的，其竣工日期为（ ）。

　　A.送交竣工验收报告日

　　B.修改后提请发包人验收日

　　C.修改后验收合格日

　　D.办理竣工移交手续日

　　41.施工合同示范文本规定，工程竣工验收时，验收委员会提出了修改意见，承包人修复后达到验收要求的，其竣工日期为（ ）。

　　A.送交竣工验收报告日

　　B.修改后提请发包人验收日

　　C.修改后验收合格日

　　D.办理竣工移交手续日

　　二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

　　51.下列关于抵押权的实现和有关质押的说法正确的有（ ）。

　　A.质押可分为动产质押、不动产质押和权利质押

　　B.抵押权的实现一般按抵押物登记的先后顺序清偿

　　C.抵押物未登记的，按照合同成立的先后顺序清偿

　　D.可以质押的权利包括汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单

　　E.所有股份、股票以及商标专用权、专利权、著作权中的财产权均可以质押

　　52.质押包括（ ）。

　　A.工程质押 B.动产质押 C.权利质押

　　D.地产质押 E.不动产质押

　　53.“建筑工程一切险”规定保险公司承担保险责任的范围包括（ ）的损失。

　　A.外力引起的电气装备

　　B.地震导致施工建筑物

　　C.台风摧毁施工现场内的临时工程

　　D.水灾导致被保险人在工地上原有建筑物

　　E.气温变化造成精密仪表

　　54.合同公证与鉴证的（ ）等相同。

　　A.性质 B.效力 C.内容

　　D.范围 E.目的

　　55.《合同法》规定合同一般应具备（ ）等条款。

　　A.当事人关系

　　B.标的

　　C.数量

　　D.违约责任

　　E.解决合同争议的方法

　　56.缔约过失责任的构成应具备（ ）等条件。

　　A.一方有损失

　　B.当事人有过错

　　C.合同尚未成立

　　D.合同已经成立

　　E.当事人未按合同约定履行义务

　　57.在下列几种情形中，（ ）合同是可变更的合同。

　　A.损害公共利益的

　　B.以合法活动掩盖非法目的的

　　C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的

　　D.因重大误解而订立的

　　E.在订立合同时显失公平的

　　58.甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据《合同法》的规定（ >.

　　A.合同主体不变仍为甲乙两公司

　　B.甲公司无需征得乙公司同意，但应通知对方

　　C.丙公司可以对乙公司行使抗辩权

　　D.丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任

　　E.丙公司直接对乙公司承担合同义务

　　59.施工合同示范文本规定，在施工合同履行过程中，承包人承担违约责任的方式有（

　　A.支付违约金

　　B.赔偿损失

　　C.顺延工期

　　D.继续履行

　　E.采取补救措施

　　60.招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有（ ）等。

　　A.选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人

　　B.竞争的激烈程度相对较差

　　C.招标时间长

　　D.招标费用高

　　E.评标工作量较大

　　61.招标文件的组成内容包括（ ）。

　　A.招标广告 B.合同条件

　　C.技术规范 D.图纸和技术资料

　　E.对投标人质疑的书面解答

　　62.施工招标划分合同数量时，应考虑的影响因素包括（ ）。

　　A.有利于本地区的承包商

　　B.有利于本系统的承包商

　　C.施工内容的专业性较强

　　D.避免施工现场的交叉干扰

　　E.对项目建设总投资的影响

　　63.在委托监理合同中，监理人享有（ ）。

　　A.工程设计的建议权

　　B.对工程规模、设计标准等的审批权

　　C.工程建设有关协作单位的组织协调主持权

　　D.合同范围内工程款支付的审核和签认权

　　E.一切工程变更的批准权

　　64.依据委托监理合同示范文本规定，委托人的义务包括（ ）。

　　A.负责合同的协调管理工作

　　B.外部关系协调

　　C.免费提供监理工作需要的资料

　　D.更换委托人代表需要提前通知监理人

　　E.将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人

　　65.设计合同中，发包人的责任包括（ ）等。

　　A.对设计依据资料的正确性负责

　　B.保证设计质量

　　C.提出技术设计方案

　　D.解决施工中出现的设计问题

　　E.提供必要的现场工作条件

　　66.按照设计合同示范文本有关违约责任规定，下列描述中不正确的是（ ）。

　　A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作

　　B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费

　　C.合同生效后，设计人刚刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还

　　D.设计人原因延误提交设计文件，每延续一天减收该项目2%设计费

　　E.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应该支付该阶段的全部设计费

　　67.建设工程施工合同的当事人包括（ ）。

　　A.建设行政主管部门

　　B.建设单位

　　C.监理单位

　　D.施工单位

　　E.材料供应商

　　68.采用可调价格合同，施工过程中发生（ ）情况时，可以调整合同价款。

　　A.工期在18个月以上

　　B.国家新法规的出台影响了合同价款

　　C.当地税务部门对税费的调整

　　D.在专用条款中约定因外部条件变化对施工成本产生影响

　　E.中期支付进度款扣回部分预付款

　　69.施工合同示范文本中规定的施工合同文件组成包括（ ）。

　　A.投标书

　　B.招标文件

　　C.图纸

　　D.工程量清单

　　E.合同履行过程的变更协议

　　70.在施工合同通用条款中规定，（ ）属于发包人应当完成的工作。

　　A.使施工现场具备施工条件

　　B.提供施工场地的工程地质资料

　　C.提供工程进度计划

　　D.向工程师提供在施工现场办公的设施

　　E.开通施工场地与城乡公共道路的通道

　　71.依照施工合同示范文本通用条款的规定，施工中发生不可抗力事件后，由此导致的损失及工期延误责任承担方式为（ ）。

　　A.因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担

　　B.承包人的人员伤亡损失，由发包人承担

　　C.发包人的人员伤亡损失，由承包人承担

　　D.工程所需清理、修复费用，由发包人承担

　　E.延误的工期相应顺延

　　72.依据施工合同示范文本通用条款规定，进行竣工检查试验后，竣工检验的工作程序和双方责任还包括（ ）。

　　A.发包人在检验后14天内给予认可或提出修改意见

　　B.需要修改施工缺陷的部分，承包人应当修改并承担修改费用

　　C.需要修改因设计原因造成的缺陷，承包人修改后费用由发包人承担

　　D.发包人收到竣工检验报告后28天内不组织检验，视为竣工检验报告未被认可

　　E.检验后14天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可

　　73.下列属材料采购合同主要条款的有（ ）。

　　A.技术标准和质量要求

　　B.材料数量及计量方法

　　C.担保

　　D.保险

　　E.结算方式及期限

　　74.设备监理的工作大致可以划分为（ ）等阶段的工作。

　　A.设备的定型设计

　　B.设备制造前

　　C.货物运抵施工现场

　　D.设备安装施工

　　E.设备验收

　　75.采用FIDIC（（施工合同条件》的工程，进度计划的内容一般包括（ ）等。

　　A.实施工程的计划进度

　　B.分包商在施工阶段的安排

　　C.重要检查检验的次序和时间

　　D.保证计划实施的说明文件

　　E.滞后于进度计划的责任

　　76.施工分包合同的主要特点表现为（ ）。

　　A.发包人与分包人之间没有合同关系

　　B.分包人只能向承包人提出索赔

　　C.分包人的施工质量必须达到施工合同中的要求

　　D.承包人负有对分包工程施工的协调、管理职责

　　E.分包人收到工程师依据施工合同发布的指令后必须立即执行

　　77.在FIDIC合同条件中，对于分包工程变更管理，下列说法正确的有（ ）。

　　A.工程师可根据总包合同对分包工程发布变更指令

　　B.承包商可根据工程进度情况自主发布变更指令

　　C.对分包商完成的变更工程的估价，应参照总包合同工程量表中相同或类似的费率来核定

　　D.若变更指令的起因不属于分包商责任，分包商可向承包商索赔

　　E.承包商接到工程师发布的涉及分包工程变更指令后，可以口头或书面形式通知分包商

　　78.工程师判定承包人索赔成立的条件为（ ）。

　　A.与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误

　　B.造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任

　　C.承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告

　　D.上述3个条件没有先后主次之分，具备其中之一即可

　　E.上述3个条件有先后主次之分，应当同时具备

　　79.工程师审查承包人的索赔时，承包人提出的（ ）等证明材料可以作为合理的依据。

　　A.中标意向书

　　B.经工程师认可的施工进度计划

　　C.工程师发布的各种书面指令

　　D.招标时的标前会议记录

　　E.各类财务凭证

　　80.FIDIC《施工合同条件》规定，对承包商索赔同时给予工期、费用、利润补偿的情况有（ ）。

　　A.延误移交施工现场

　　B.不可预见的外界条件

　　C.非承包人原因检验导致施工的延误

　　D.业主提前占用工程

　　E.不可抗力事件造成的损失

　　（参考答案及详解）

　　一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

　　1.C

　　解题要点：P12（一）施工投标保证。在下列情况下可以没收投标保证金或要求承保的担保公司或银行支付投标保证金：（1）投标人在投标有效期内撤销投标书（选项D错误）；（2）投标人在业主已正式通知他的投标已被接受中标后不签订协议或递交履约保函。投标保函或者保证书在评标结束之后应退还给投标人，一般有两种情况：（1）未中标的投标人可向招标人索回投标保函或者保证书（选项A错误）；（2）中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保，招标人即可退回投标保函或者保证书（选项B错误，选项C正确）。

　　2.D

　　解题要点：P4 2.法人。法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。

　　3.A

　　解题要点：P6三、代理关系。（一）代理的概念和特征。4.被代理人对代理行为承担民事责任。被代理人对代理人的代理行为应承担的责任，既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。

　　P7 1.委托代理。在建设工程中涉及的代理主要是委托代理，监理人与建设单位签署“建设工程委托监理合同”，形成了代理关系。监理人是代理人，建设单位为被代理人。故因监理工程师在履行合同义务时工作失误，给施工单位造成损失，应由其被代理人，即建设单位负责。答案为A.

　　4.C

　　解题要点：P6（一）代理的概念和特征。代理具有以下特征：（1）代理人必须在代理权限范围内实施代理行为，故A错误；（2）代理人以被代理人的名义实施代理行为，故B错误；（3）代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志，故C正确；（4）被代理人对代理行为承担民事责任，故D错误。

　　5.A

　　解题要点：P6～P7法律事实包括行为和事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为，包括作为和不作为两种表现形式。行为还可分为合法行为和违法行为。凡违反国家法律规定的行为是违法行为。如：建设工程合同当事人违约，导致建设工程合同关系的变更或者消灭。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更、消灭的客观现象。这些客观事件的出现与否，是当事人无法预见和控制的。事件可分为自然事件和社会事件两种。

　　6.C

　　解题要点。P142.投保人与被保险人。存国外，建筑工程一切险的投保人一般是承包商。

　　FIDIC土木工程施工合同条件要求，承包商以承包商和业主的共同名义对工程及其材料、配备设备装置投保保险。

　　7.B

　　解题要点：P27（二）承诺。1.承诺的概念和条件。承诺具有以下条件：（1）承诺必须由受要约人做出；（2）承诺只能向要约人做出；（3）承诺的内容应当与要约的内容一致；（4）承诺必须在承诺期限内发出。超过期限，除要约人及时通知受要约人该承诺有效外，为新要约。故答案B正确。

　　8.C

　　解题要点：P32（—）合同的生效时间。1.合同生效时间的一般规定。一般说来，依法成立的合同，自成立时生效。具体地讲：口头合同自受要约人承诺时生效；书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效。2.附条件和附期限合同的生效时间。附条件的合同，包括附生效条件和附解除条件的合同两类。附生效条件的合同，自条件成就时生效；附解除条件的合同，自条件成就时失效。

　　9.D

　　解题要点：P34（三）无效合同的确认。无效合同的确认权归人民法院或者仲裁机构，合同当事人或其他任何机构均无权认定合同无效。

　　10.C

　　解题要点：P35（一）可变更或可撤销合同的概念和种类。有下列情形之一的，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同：（1）因重大误解而订立的合同；（2）在订立合同时显失公平的合同（选项C）；（3）以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。故答案为C.

　　P34 1.无效合同。（1）一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同；（2）恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同（选项B）；（3）以合法形式掩盖非法目的的合同；（4）损害社会公共利益；（5）违反法律、行政法规的强制性规定的合同（选项D）。选项B、D均属于无效合同的范畴。2.无效合同的免责条款。（1）造成对方人身伤害的（选项A）；（2）因故意或者重大过失造成对方财产损失的。故选项A属于无效合同的免责条款，也不属于可撤销的合同。

　　11.B

　　解题要点：P36案例2—1.此题中的可撤销合同已给当事人造成损失，且是双方共同过错，则应当共同承担赔偿责任。由于甲方承担75%的过错，即3万元赔偿，乙方只需承担1万元赔偿，故甲方应赔偿乙方1万元损失。

　　12.B

　　解题要点：P37（——）合同履行的原则。合同履行遵循全面履行的原则。合同有明确约定的，应当依约定履行；合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明的，可以协议补充。不能达成补充协议的，若属于价款或报酬不明的情况，则按照订立合同时履行地的市场价格履行。

　　13.D

　　解题要点：P38（三）合同履行中的抗辩权。3.先履行抗辩权。应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行（行使不安抗辩权）：（1）经营状况严重恶化；（2）转移财产、抽逃资金，以逃避债务的；（3）丧失商业信誉；（4）有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。但当对方提供适当的担保时应当恢复履行。故正确答案为D.

　　14.C

　　解题要点：P39（四）合同不当履行的处理。3.合同不当履行中的保全措施。（2）撤销权。债务人以明显不合理低价转让财产，对债权人造成损害的，并且受让人知道该情形的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。

　　15.A

　　解题要点：P40四、合同的转让。《民法通则》规定：“合同一方将合同的权利、义务全部或者部分转让给第三人的，应当取得合同另一方的同意，并不得牟利。”

　　16.A

　　解题要点：P41一、合同终止概述。合同权利义务的终止也称合同终止，指当事人之间根据合同确定的权利义务在客观上不复存在，据此合同不再对双方具有约束力。按照合同法规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止：（1）债务已经按照约定履行；（2）合同解除；（3）债务相互抵消；（4）债务人依法将标的物提存；（5）债权人免除债务；（6）债权债务同归于一人；（7）法律规定或者当事人约定终止的其他情形。其中债务已经按照约定履行即是债的清偿，是按照合同约定实现债权目的的行为。清偿是合同的权利义务终止的最主要和最常见的原因。

　　17.B

　　解题要点：P49三、诉讼。如果当事人没有在合同中约定通过仲裁解决争议，则只能通过诉讼作为解决争议的最终方式。因此本题应向人民法院起诉。

　　P35三、可变更或可撤销的合同。（一）可变更或可撤销合同的概念和种类。有下列情形之一的，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同：因重大误解而订立的合同；在订立合同时显失公平的合同；以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。本题购买水泥时由于水泥标号不清楚而将425号的水泥当作525号水泥购入，属于因重大误解而订立的合同，不属于无效合同，因此可以向人民法院申请撤销，但不能确认无效。因此答案为B.

　　18.D

　　解题要点：P52一、建设工程招标投标的概念。《招标投标法》的基本宗旨是，招标投标活动属于当事人在法律规定范围内自主进行的市场行为，但必须接受政府行政主管部门的监督。

　　19.D

　　解题要点：P52～P53依据《招标投标法》的基本原则，国家计委颁布了《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，对必须招标的范围作出了进一步细化的规定。为了防止将应该招标的工程项目化整为零规避招标，即使单项合同估算价低于有关规定，但项目总投资在3000万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关重要设备、材料等的采购，必须采用招标方式委托工作任务。

　　20.B

　　解题要点：P55三、招标方式。《招标投标法》规定招标方式分为公开招标和邀请招标两大类。注意，议标不是招标方式。

　　21.B

　　解题要点：P57 3.招标文件。招标文件通常分为投标须知、合同条件、技术规范、图纸和技术资料、工程量清单几大部分内容。资格预审条件不属于招标文件的组成部分。

　　22.C .

　　解题要点：P59（2）评标工作程序。1）初评。投标文件对招标文件实质性要求和条件响应 偏差分为重大偏差和细微偏差两类。未作实质性响应的重大偏差包括7种情况，其中（1）没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵（选项A）；（4）明显不符合技术规格、技术标准的要求（选项D）；（5）投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求（选项B）均属于重大偏差，选项C属于细微偏差。

　　23.B

　　解题要点：P84一、监理人应完成的监理工作。1.附加工作。附加工作是指与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。包括由于非监理人原因而增加的工作量、延续时间、工作内容、工作范围等。2.额外工作。额外工作是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间。本题中ACD属于额外工作，B属于附加工作。

　　24.D

　　解题要点：P85（一）委托人义务。（2）在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料。

　　25.B

　　解题要点：P86委托监理合同中监理人的义务共有8条，其中（3）未经有关方同意，不 得擅自泄露与本工程、合同业务有关的保密资料（选项A）；（4）监理工作完成或中止时，将设施和剩余物品归还委托人（选项D）；（6）不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动（选项C）等均为监理人的义务。而当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解，而不是代表委托人进行仲裁或诉讼。因此选项B错误。