一、单项选择题

　　1.施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥强度等级不清楚而将42.5级的水泥当作52.5级水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应（ B ）。

　　A.向人民法院起诉，要求确认该合同无效

　　B.向人民法院起诉，要求撤销该合同

　　C.向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效

　　D.向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同

　　2.设计人交付设计文件完成合同约定的设计任务后，发包人从项目预期效益考虑要求增加部分专业工程的设计内容。由于设计人当时承接的设计任务较多，在发包人要求的时间内无力完成变更增加的工作，故发包人征得设计人同意后，将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成。变更设计完成并经监理工程师审核后发给承包人施工，但因设计原因出现质量事故，则事故的责任应由（ B ）。

　　A.设计人承担

　　B.承担变更的设计人承担

　　C.设计人与承接变更的设计人共同承担

　　D.承接变更的设计人与监理工程师共同承担

　　3.关于合同变更，下列说法错误的是（ C ）。

　　A.协商一致是必要条件

　　B.仅指合同内容的变更

　　C.一定条件下可变更主体

　　D.合同的变更一般不涉及已履行的内容

　　4.承担违约责任的条件是采用（ A ）。

　　A.严格责任原则 B.限制责任原则 C.公平原则　　D.公正原则

　　5.为了保证工程项目的建设符合国家或地方总体发展规划，因此不同标的招标需满足相应的条件，下列条件中不属于招标前期应满足的要求是（ D ）。

　　A.立项批准 B.资金到位 C.报建批准 D.成立法人

　　6.招标人向建设行政主管部门办理（ D ）手续认可后才可进行招标工作。

　　A.立项批准 B.征地许可 C.安全许可 D.申请招标

　　7.在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后，该部汽车应（C ）。

　　A.无偿归监理人所有

　　B.按使用前的原值付款后归监理人

　　C.归还委托人，监理人无须支付费用

　　D.归还委托人，监理人支付折旧等费用

　　8.委托监理合同的通用条件是（A）。

　　A.标准条件

　　B.修改条件

　　C.专用条件

　　D.补充条件

　　9.监理人实施监督控制权时，征得委托人同意，可以发布的指令不包括（D ）。

　　A.开工令

　　B.停工令

　　C.复工令

　　D.验收令

　　10.施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照（ C ）处理。

　　A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延

　　B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延

　　C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延

　　11.由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是（B　）

　　A.费用由发包人承担，工期给予顺延　B.费用由承包人承担，工期不予顺延

　　C.费用由发包人承担，工期不予顺延　D.费用由承包人承担，工期给予顺延

　　12.在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，错误的做法是（ C ）。

　　A.工程师可以拒绝验收

　　B.承包人承担由此发生的费用

　　C.承包人可暂时存放这些材料设备于现场，并按照工程帅的要求重新采购符合要求的产品

　　D.由此造成工期延误不予顺延

　　13.工程师对隐蔽工程重新验收合格，则（B　）

　　A.承包人承担追加的合同价款，工期不顺延

　　B.发包人承担的合同价款，工期顺延

　　C.承包人赔偿发包人的损失，工期不顺延

　　D.发包人赔偿承包人的损失，工期不顺延

　　14.按照FIDIC《施工合同条件》规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以（A　）签发接收证书。

　　A.本该进行检验日

　　B.缺陷通知期内补充检验通过日

　　C.工程实际移交日

　　D.业主实际使用日

　　15.在FIDIC合同条件中，合同工期是指（ B ）。

　　A.合同内注明工期

　　B.合同内注明工期加经工程师批准顺延工期之和

　　C.发布开工令之日起至颁发移交证书之日止的日历天数

　　D.发布开工令之日起至颁发解除缺陷责任证书止的日历天数

　　16.给指定分包商的付款应从（ D ）内开支

　　A.进度款

　　B.变更价款

　　C.预付款

　　D.暂列金额

　　17.（ C ）是指分析索赔事件的影响。

　　A.分析索赔事由 B.事态调查结果C.实际损失分析 D.损害事件原因调查

　　18. 如果当事人双方在产品的质量检测中，对试验结果发生争议，应按（A）规定，请标准化管理部门的质量监督检验机构进行仲裁检验。

　　A.《标准化法》　B.《合同法》　C.《质量法》　《建筑法》

　　19.债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按合同约定的期限履行债务的，债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，以上概念属于（ B ）。

　　A.质押 B.留置 C.抵押 D.定金

　　20.建筑工程一切险往往还加保（ D ）。

　　A.安装工程一切险 B.人身意外伤害险 C.机械损坏险 D.第三者责任险

　　二、多项选择题

　　21.“建筑工程一切险”的被保险人可以是（ ABCD ）。

　　A.业主 B.分包人

　　C.承包人 D.技术顾问

　　22.根据《合同法》的规定，由于一方严重违约，对方解除合同后，合同中约定的（ BC ）条款仍然有效。

　　A.质量 B结算

　　C.仲裁 D.标的

　　E.担保

　　23.合同履行中，承担违约责任的方式包括（ ABC ）等。

　　A.继续履行 B.采取补救措施

　　C.赔偿损失 D.返还财产

　　E.追缴财产，收归国有

　　24.关于固定价格合同说法正确的是（ CDE ）。

　　A.合同的价款是不可调整的

　　B.工程承包中采用的总价合同属于而单价合同不属于此类合同

　　C.约定范围内的风险由承包人承担，但是约定范围外的风险由发包人承担

　　D.双方在专用条款内约定合同价款包括的风险范围，风险费用的计算方法和承包风险范围以外对合同价款影响的调整方法

　　E.在约定的风险范围内合同价款不再调整

　　25.关于施工质量控制说法正确的是（ ACD ）。

　　A.质量检查，达到约定标准的给予质量认可，达不到则予拒收

　　B.双方对质量有争议，由合同协议书中约定的工程质量监督部门鉴定

　　C.承包人应随时接受工程师及委派人员的检查

　　D.检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担

　　E.工程师指令失误而导致的追加合同价款，由工程师承担

　　26.《招标投标法》规定，投标文件（ BD ）的投标人应确定为中标人。

　　A.满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求

　　B.最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准

　　C.满足招标文件各项要求，并且报价最低

　　D.满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低

　　E.满足招标文件各项要求，并且经评审价格最高

　　27.《招标投标法》规定的招标方式包括（ AD ）。

　　A.公开招标 B.询价比较招标

　　C.直接发包 D.邀请招标

　　E.议标

　　28.对索赔报告中要求顺延的工期，工程师在审核中应注意以下几点（ ABC ）。

　　A.划清施工进度拖延的责任

　　B.被延误工作应是处在施工进度计划关键线路上的施工内容

　　C.无权要求承包人缩短合同工期

　　D.工程师指示承包商删减合同内工作，同时可要求其缩短工期

　　E.被延误工作只有处于原来的关键线路上才会影响工期

　　29.对委托人和监理人有约束力的合同，除双方签署的合同外，还包括的文件有（ABCD ）。

　　A.监理委托函或中标函 B.建设工程委托监理合同标准条件

　　C.建设工程委托监理合同专用条件 D.在实施过程中双方共同签署的补充和修正文件

　　E.双方来往的信件和书面文件

　　30.根据《建设工程委托监理合同》标准条件规定，委托人的义务包括（ ABDE ）。

　　A.提供开展监理业务所需的外部条件

　　B.提供与本工程有关的设备生产厂名录

　　C.必须免费向监理人提供为监理工作所需的一切条件

　　D.在一定时间内就监理人书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定

　　E.授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内做出决定的常驻代表负责与监理人联系

　　答案及解析

　　一、单项选择题

　　1.答案：B　可变更或可撤销的合同，是指欠缺生效条件，但一方当事人可依照自己的意思使合同的内容变更或者使合同的效力归于消灭的合同。如果合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议，只有人民法院或者仲裁机构有权变更或者撤销合同。当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同的情况之一是因重大误解而订立的合同。重大误解是指由于合同当事人一方本身的原因，对合同主要内容发生误解，产生错误认识。承包人对这一买卖行为存在重大误解，故这一买卖合同是可变更或者可撤销的合同。

　　2.答案：B　当事人承担违约责任的条件，是指当事人承担违约责任应当具备的要件。按照《合同法》规定，承担违约责任的条件采用严格责任原则。，只要当事人有违约行为，即当事人不履行合同或者履行合同不符合约定的条件，就应当承担违约责任。本题因为变更更设计原因出现质量事故，所以事故的责任应由承担变更的设计人承担。

　　3.答案　C　合同变更是指当事人对已经发生法律效力，但尚未履行或者尚未完全履行的合同进行修改或补充所达成的协议。《合同法》规定，当事人协商一致可以变更合同。（我们在这里讲的合同变更是狭义的，仅指合同内容的变更，不包括合同主体的变更）。

　　合同变更必须针对有效的合同，协商一致是合同变更的必要条件，任何一方都不得擅自变更合同。由于合同签订的特殊性，有些合同需要有关部门的批准或登记，对此类合同的变更需要重新登记或审批。合同的变更一般不涉及已履行的内容。

　　5.答案：D工程项目的建设应当按照建设管理程序进行。为了保证工程项目的建设符合国家或地方总体发展规划，以及能使招标后工作顺利进行，因此不同标的的招标均需满足相应的条件。

　　前期准备应满足的要求是：

　　（1）建设工程已批准立项；

　　（2）向建设行政主管部门履行了报建手续，并取得批准；

　　（3）建设资金能满足建设工程的要求，符合规定的资金到位率；

　　（4）建设用地已依法取得，并领取了建设工程规划许可证；

　　（5）技术资料能满足招标投标的要求；

　　（6）法律、法规、规章规定的其他条件。

　　6.答案：D 　招标人应向建设行政主管部门办理申请招标手续。招标备案文件应说明：招标工作范围；招标方式；计划工期；对投标人的资质要求；招标项目的前期准备工作的完成情况；自行招标还是委托代理招标等内容。获得认可后才可以开展招标工作。

　　7.答案：C在监理合同履行过程中，委托人有义务为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务。服务内容包括信息服务、物质服务和人员服务三个方面。其中物质服务是指免费向监理人提供合同专用条件约定的设备、设施、生活条件等。一般包括检测试验设备、测量设备、通讯设备、交通设备、气象设备、照相录像没备、打字复印设备、办公用房及生活用房等。这些属于委托人财产的设备和物品，在监理任务完成和终止时，监理人应将其交还委托人。

　　8.答案：A建设工程委托监理合同标准条件，其内容涵盖了合同中所用词语定义，适用范围和法规，签约双方的责任，权利和义务，合同生效变更与终止，监理报酬，争议的解决，以及其他一些情况。它是委托监理合同的通用文件，适用于各类建设工程项目监理。各个委托人、监理人都应遵守。

　　9.答案：D监理人对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权。主要表现为：对承包人报的工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本要求，自主进行审批和向承包人提出建议；征得委托人同意，发布开工令、停工令、复工令；对工程上使用的材料和施工质量进行检验；对施工进度进行检查、监督，未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工地上使用，施工单位不得进行下一道工序的施工；工程实施竣工日期提前或延误期限的鉴定；在工程承包合同方定的工程范围内，工程款支付的审核和签认权，以及结算工程款的复核确认与否定权。未经监理人签字确认，委托人不支付工程款，不进行竣工验收。

　　10.答案：C因设计变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。

　　11.答案：B承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应在工程师要求的时间内运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，延误的工期不予顺延。

　　12.答案：C承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应在工程师要求的时间内运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，延误的工期不予顺延。

　　13.答案：B无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。承包人接到通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。

　　重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延：工期；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

　　14.答案：A有时也会出现施工已达到竣工条件，但由于不应由承包商负责的主观或客观原因不能进行竣工检验。如果等条件具备进行竣工试验后再颁发接收证书，既会因推迟竣工时间而影响到对承包商是否按期竣工的合理判定，也会产生在这段时间内对该部分工程的使用和照管责任不明。针对此种情况，工程师应以本该进行竣工检验日签发工程接收证书，将这部分工程移交给业主照管和使用。工程虽已接收，仍应在缺陷通知期内进行补充检验。当竣工检验条件具备后，承包商应在接到工程师指示进行竣工试验通知的l4天内完成检验工作。由于非承包商原因导致缺陷通知期内进行的补检，属于承包商在投标阶段不能合理预见到的情况，该项检查试验比正常检验多支出的费用应由业主承担。

　　15.答案：B合同工期在合同条件中用“竣工时间”的概念，指所签合同内注明的完成全部工程的时间，加上合同履行过程中因非承包商应负责原因导致变更和索赔事件发生后，经工程师批准顺延工期之和。如有分部移交工程，也需在专用条件的条款内明确约定。

　　16.答案：D工程师可以发布指示，要求承包商或其他人完成暂列金额项内开支的工作，因此，只有当承包商按工程师的指示完成暂列金额项内开支的工作任务后，才能从其中获得相应支付。

　　17.答案：C实际损失分析，即分析索赔事件的影响，主要表现为工期的延长和费用的增加。如果索赔事件不造成损失，则无索赔可言。损失调查的重点是分析、对比实际和计划的施工进度，工程成本和费用方面的资料，在此基础核算索赔值。

　　18.答案：A如果当事人双方对产品的质量检测、试验结果发生争议，应按《标准化法》的规定，请标准化管理部门的质量监督检验机构进行仲裁检验。

　　19.答案：B　本题考核的是担保方式的概念，考生一定要区分清楚。

　　20.答案：D　建筑工程一切险往往还加保第三者责任险。

　　二、多项选择题

　　21.答案：ABCD建筑工程一切险的被保险人具体包括：

　　（1）业主或工程所有人；

　　（2）承包人或者分包人；

　　（3）技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。

　　22.答案：BC　合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状，采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。合同的权利义务终止，不影响合同中结算和仲裁条款的效力。

　　23.答案：ABC承担违约责任的方式有：

　　（1）继续履行；

　　（2）采取补救措施；

　　（3）赔偿损失；

　　（4）支违约金；

　　（）定金罚则。

　　24.答案：CDE固定价格合同，是指在约定的风险范围内价款不再调整的合同。这种合同的价款并不是绝对不可调整，而是约定范围内的风险由承包人承担。工程承包活动中采用的总价合同和单价合同均属于此类合同。双方需在专用条款内约定合同价款包含的风险范围、风险费用的计算方法和承包风险范围以外对合同价款影响的调整方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。

　　25.答案：ACD如果双方对工程质量有争议，由专用条款约定的工程质量监督部门鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。

　　因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。

　　26.答案：BD 《招标投标法》规定，中标人的投标应当符合下列条件之一：

　　（1）能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

　　（2）能够满足招标文件各项要求，并经评审的价格最低，但投标价格低于成本的除外。

　　27.答案：AD为了规范招标投标活动，保护国家利益和社会公共利益以及招投标活动当事人的合法权益，《招标投标法》规定招标方式分为公开招标和邀请招标两大类。

　　28.答案：ABC对索赔报告中要求顺延的工期，在审核中应注意以下几点：

　　（1）划清施工进度拖延的责任；

　　（2）被延误的工作应是处于施工进度计划关键线路上的施工内容；

　　（3）无权要求承包人缩短合同工期。

　　29.答案：ABCD对委托人和监理人有约束力的合同，除双方签署的“合同”协议外，还包括以下文件：

　　（1）监理委托函或中标函；

　　（2）建设工程委托监理合同标准条件；

　　（3）建设工程委托监理合同专用条件；

　　（4）在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

　　30.答案：ABDE委托人的义务有：

　　（1）委托人应负责建设工程的所有外部关系的协调工作，满足开展监理工作所需提供的外部条件。

　　（2）与监理人做好协调工作。委托人要授权一位熟悉建设工程情况，能迅速做出决定的常驻代表，负责与监理人联系。更换此人要提前通知监理人。

　　（3）为了不耽搁服务，委托人应在合理的时间内就监理人以书面形式提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定。

　　（4）为监理人顺利履行合同义务，做好协助工作。协助工作包括以下几方面内容：

　　1）将授予监理人的监理权利，以及监理人监理机构主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的第三方，并在第三方签订的合同中予以明确。

　　2）在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料。

　　3）为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务。服务内容包括信息服务、物质服务和人员服务三个方面。

建设工程教育网原创·转载请注明出处