一、单项选择题（共50题，每题l分。每题的备选项中，只有l个最符合题意）

　　1.保证合同的当事人是指（ ）。

　　A.合同当事人

　　B.债权人和债务人

　　C.保证人和债权人

　　D.保证人和债务人

　　2.下列财产中，（ ）可作为抵押物进行抵押。

　　A.抵押人所有的房屋

　　B.抵押人有权使用的集体土地所有权

　　C.依法被查封的财产 　　

　　D.抵押人所有的支票

　　3.建设工程勘察合同法律关系的客体是指（ ）。

　　A.物

　　B.智力成果

　　C.行为

　　D.财

　　4.施工合同示范文本中要求，由（ ）投保建筑工程一切险o

　　A.发包人

　　B.承包人

　　C.监理人

　　D.项目经理

　　5.如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向（ ）申请撤销裁决。

　　A.人民法院

　　B.政府的建设行政主管部门

　　C.上级仲裁委员会

　　D.质量监督机构

　　6.如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，（ ）日合同成立。

　　A.要约生效

　　B.承诺生效

　　C.双方当事人签字或者盖章

　　D.附生效期限的合同期限界至

　　7.合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，（ ）。

　　A.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿

　　B.违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任

　　C.未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿

　　D.违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任

　　8.施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使（ ）。

　　A.同时履行抗辩权

　　B.代位权

　　C.撤销权

　　D.不安抗辩权

　　9.一个买卖合同按照市场行情约定价格，2002年2月1日订立合同时约定价格为每千克200元，合同规定2002年4月1日交货，但卖方迟至2002年5月1日交货，2002年4月1日时的市场价格为每千克210元，2002年5月1日市场价格为每千克220元，逾期交货l个月的违约金为每千克l0元，买方应按照每千克（ ）元向卖方付款。

　　A.220

　　B.210

　　C.200

　　D.190

　　10.订立合同时，当事人在合同内对价款没有作出明确约定。合同生效后，双方通过协商也未达成一致，则应按照（ ）的市场价格履行。

　　A.订立合同时订立地

　　B.订立合同时履行地

　　C.履行合同时订立地

　　D.履行合同时履行地

　　11.一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为4万元，合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担75％的过错责任。则损失的承担应（ ）。

　　A.各自承担自己的损失

　　B.甲方赔偿乙方1万元损失

　　C.甲方赔偿乙方2万元损失

　　D.甲方赔偿乙方4万元损失

　　12.如果合同当事人对施工合同一方提出的变更部分条款要求发生争议，应由（ ）确认该部分条款是否可以变更。

　　A.建设行政管理部门

　　B.监理单位

　　C.人民法院

　　D.设计院

　　13.《合同法》规定，承诺撤回的条件是，撤回承诺的通知应当在（ ）到达要约人。

　　A.要约到达受要约人之前

　　B.受要约人发出承诺通知之前

　　C.承诺通知到达要约人之前

　　D.受要约人发出承诺通知之后

　　14.订立合同过程中，（ ）是要约。

　　A.招标公告

　　B.投标书

　　C.寄送的价目表

　　D.投股说明书

　　15.按照国家有关规定，施工合同的估算价在（ ）万元人民币以上，必须进行招标。

　　A.10

　　B.50

　　C.100

　　D.200

　　16.监理招标的宗旨是对监理单位（ ）的选择。

　　A.能力 B.人员

　　C.设备 D.报价

　　17.按照招标投标法律和法规的规定，开标后允许（ ）。

　　A.投标人更改投标书的内容和报价

　　B.投标人再增加优惠条件

　　C.评标委员会对投标书中的错误加以修正

　　D.招标人更改招标文件中说明的评标、定标办法

　　18.施工招标资格预审的主要内容包括（ ）。

　　A.计划实施进度是否满足要求

　　B.企业拥有施工机具的多少

　　C.施工组织设计是否全面

　　D.拟投入满足施工要求的人员数量

　　19.招标人选择招标代理机构时，（ ）不是应满足的条件。

　　A.招标代理机构必须是法人组织

　　B.有从事招标代理业务的营业场所

　　C.有能够编制招标文件的能力

　　D.有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库

　　20.一般情况下，（ ）应当由招标人完成。

　　A.确定中标人

　　B.评标情况说明

　　C.对各个合格投标书的评价

　　D.推荐合格的中标候选人

　　21.委托监理合同中不属于监理人义务的内容是（ ）。

　　A.负责施工合同的协调管理

　　B.负责外部关系的协调

　　C.认真勤奋地工作

　　D.不得泄露申明的秘密

　　22.监理合同示范文本的标准条款规定，当发生（ ）情况时，监理人有权向委托人发出终止合同的通知。

　　A.执行监理业务的时间超过合同内约定的时间

　　B.委托人束批准监理单位调换总监理工程师的要求

　　C.委托人未按监理人提交的支付清单中要求的附加监理酬金付款

　　D.由于委托人资金原因导致被监理的施工暂停6个月

　　23.当承包人提出索赔要求后，工程师无权就（ ）作出决定。

　　A.费用索赔

　　B.要求承包人缩短合同工期

　　C.合同内索赔

　　D.工期延误索赔

　　24.监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供车辆。开展监理工作时，监理单位使用自备车辆，则在执行监理工作期间的车辆使用费用属于（ ）承担。

　　A.附加工作费用，由委托人

　　B.额外工作费用，由委托人

　　C.正常工作酬金范围，由监理单位

　　D.工程成本，由承包方

　　25.监理合同示范文本规定，因（ ），属于监理服务的额外工作。

　　A.承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作的时间

　　B.委托人要求增加的监理工作范围

　　C.委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作

　　D.承包方原因，使监理工作受到阻碍，而增加的工作内容

　　26.在设计合同中，判定设计人是否按时完成设计任务，计算设计期限的开始时间是（ ）日。

　　A.设计人收到定金

　　B.合同签订

　　c.设计人员勘察现场

　　D.场址选择

　　27.设计合同履行期间，因发包人原因要求解除合同。此时已开始设计工作，发包人应根据设计人已完成的实际工作量承担违约责任，原则是（ ）。

　　A.不足一半时，退还发包人已付定金

　　B.不足一半时，按该阶段设计费的一半支付

　　C.不足一半时，按该阶段设计费的全部支付

　　D.超过一半时，按该阶段设计费的一半支付

　　28.设计合同规定，设计人承担合同义务的期限至（ ）日止。

　　A.交付设计文件

　　设计文件审查通过

　　C.完成设计变更

　　D.工程竣工验收合格

　　29.工程施工完毕，经验收检验后确认达到竣工标准，应以（ ）日确认为承包人的竣工日。

　　A.承包人自检合格

　　B.承包人递交竣工验收报告

　　C.竣工检验开始

　　D.竣工检验完毕，有关各方在竣工检验报告签字

　　30.工程质量保修期限，应（ ）的时间确定。

　　A.按当事人双方具体约定

　　B.按法规规定标准

　　C.由双方约定且不低于法定标准

　　D.参照行业通常习惯

　　31.建设工程施工合同示范文本中，工程师无权指示设计变更的情形是（ ）。

　　A.减少合同中约定的工程量

　　B.改变有关工程的施工时间

　　C.删除承包范围内的部分工作

　　D.更改工程有关部分尺寸

　　32.施工过程中，因承包人的原因施工进度滞后于计划进度，承包人按照工程师的要求修改了进度计划并提出了相应措施，经工程师确认后执行。但执行中由于措施有问题导致损失，此损失应由（ ）负责。

　　A.承包人

　　B.发包人

　　C.工程师

　　D.设计人

　　33.下列有关暂停施工说法不正确的是（ ）。

　　A.承包人应按工程师要求停止施工

　　B.承包人实施工程师处理意见后，可以自行复工

　　C.工程师未能在规定时间内作出答复，由发包人承担违约责任

　　D.工程师发现施工可能危及人身安全，应停止施工

　　34.施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术及特殊工艺，经工程师批准后，应由（ ）。

　　A.承包人办理申报手续，发包人承担费用

　　B.承包人办理申报手续，承包人承担费用

　　C.发包人办理申报手续，承包人承担费用

　　D.发包人办理申报手续，发包人承担费用

　　35.施工过程中，承包人负责采购的材料设备，使用前需进行检验或试验，由（ ）。

　　A.发包人负责检验，费用由发包人负责

　　B.发包人负责检验，费用由承包人负责

　　C.承包人负责检验，费用由发包人负责

　　D.承包人负责检验，费用由承包人负责

　　36.施工合同示范文本中所称的“费用”，包括（ ）。

　　A.发包人延误施工现场导致承包人的停工损失费

　　B.由于设计变更导致承包人增加的施工成本

　　C.施工质量缺陷的修复开支

　　D.发包人补偿承包人施工期间地方税增加需多交纳的款额

　　37.招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为（ ）。

　　A.评标委员会算出的评标价

　　B.招标人编制的标底价

　　C.中标人的投标价

　　D.施工图预算价

　　38.施工合同示范文本规定，当合同文件发生矛盾时，应按顺序进行解释。下列排序中正确的是（ ）。

　　A.合同协议书、通用条款、专用条款

　　B.中标通知书、专用条款、协议书

　　C.中标通知书、专用条款、投标书

　　D.中标通知书、专用条款、标准

　　39.按水泥采购合同现场交货时，实际供货数量少于合同内约定的订购数量，但差额在合理尾差范围内，则采购方应当（ ）。

　　A.按订购数量及时支付货款

　　B.按实际交货数量及时支付货款

　　C.待供货方补齐缺少的数量后再支付

　　D.按订购数量支付，供货方收到货款后补足数量

　　40.材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，（ ）。

　　A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担

　　B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担

　　C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担 .

　　D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担

　　41.FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指（ ）。

　　A.完成合同内注明的全部工程的时间

　　B.完成合同内外全部工程的时间

　　C.招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的工期

　　D.中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的工期

　　42.FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，是由（ ）的人员组成。

　　A.仲裁委员会指定

　　B.政府管理机构指定

　　C.业主与承包商协商选定

　　D.行业协会指定

　　43.FIDIC施工合同条件规定的保留金属于（ ）。

　　A.业主合同内的暂列金

　　B.承包商应交付的定金

　　C.业主应交付的定金

　　D.承包商应得的工程款

　　44.FIDIC施工合同条件规定，由于承包商使用的施工设备数量不足影响了工程进度，工程师要求承包商增加施工设备。此时，（ ）。

　　A.承包商可以拒绝

　　B.承包商应执行，但应给予经济补偿

　　C.承包商应执行，但应给予费用和工期补偿

　　D.承包商应执行，由此增加的费用和工期由承包商承担

　　45.FIDIC施工合同条件规定，指定分包商行为给业主造成损失，对此事件（ ）。

　　A.承包商承担部分责任

　　B.业主可要求承包商承担全部责任

　　C.如果承包商没有向指定分包商发布错误指示，承包商不承担责任

　　D.应由指定分包商承担全部责任

　　46.FIDIC施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以（ ）日为标志。

　　A.工程接收证书签发

　　B.颁发履约证书

　　C.“结清单”生效

　　D.提交竣工报表

　　47.在（ ）内规定，当一方向另一方提出的索赔要求不成立时，提出索赔一方应补偿由于此项索赔导致对方的费用支出。

　　A.设计合同

　　B.监理合同

　　C.施工合同

　　D.物资采购合同

　　48.施工合同约定，风力超过8级以上的停工应给予工期顺延。某承包人在5月份一水塔高空作业的施工中遇7级风，按照安全施工管理规定的要求，停工5天，为此提出工期索赔的要求。其理由是当地多年气候资料表明5月份没有大风，此次连续大风属于不可预见的情况。该承包人的索赔理由属于（ ）。

　　A.工程变更索赔

　　B.工程加速索赔

　　C.合同被迫终止索赔

　　D.合同中默示的索赔

　　49.施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为（ ）。

　　A.工程师已拒绝索赔要求

　　B.承包人需提交现场记录和补充证据资料

　　C.承包人的索赔要求已成立

　　D.需等待发包人批准

　　50.因总监理工程师在项目监理中决策不当，给发包人造成损失时，发包人应当要求（ ）赔偿。

　　A.监理单位

　　C.监理单位的法定代表人

　　B.总监理工程师

　　D.具体的监理人员

　　二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有l个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

　　51.如果（ ）履行过程中发生债权，债权人有权行使留置。

　　A.买卖合同

　　B.保管合同

　　C.运输合同

　　D.加工承揽合同

　　E.施工合同

　　52.建筑工程一切险的保险责任期限自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起，至（ ）之日止，以先发生者为准。

　　A.工程签发完工验收证书

　　B.承包人完成施工任务

　　C.程所有人组织工程验收

　　D.工程所有人实际占用全部工程

　　E.保修期满

　　53.《合同法》中规定的“由第三人向债权人履行债务”不同于“债权转让”的主要区别包括（ ）。

　　A.属于合同内的约定

　　B.合同当事人已改变 .

　　C.合同当事人不改变

　　D.依据合同债权人可以强迫第三人履行

　　E.依据合同债权人不能强迫第三人履行

　　54.在违约责任的承担中，损失赔偿额应当（ ）。

　　A.相当于因违约造成的损失

　　B.不包括合同履行后可获得的利益

　　C.包括合同履行后可获得的利益

　　D.不得超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失

　　E.可以超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失

　　55.下列情况中，（ ）的合同是可撤销的合同。

　　A.以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益

　　B.因重大误解而订立

　　C.在订立合同时显失公平

　　D.以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立

　　E.违反法律、行政法规的强制性规定

　　56.缔约过失责任的构成应具备（ ）等条件。

　　A.一方有损失

　　B.事人有过错

　　C.合同尚未成立

　　D.合同已经成立

　　E.当事人未按合同约定履行义务

　　57.合同的成立必须经过（ ）。

　　A.要约邀请

　　B.要约。

　　C.承诺

　　D.鉴证

　　E.公证

　　58.法定解除合同的条件包括（ ）等。

　　A.因不可抗力致使不能实现合同目的。

　　B.当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行

　　C.当事人一方延迟履行次要债务j经催告后在合理的期眼内仍未履行

　　D.在履行期限届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务

　　E.在履行期限届满之前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务

　　59.邀请招标与公开招标比较，具有（ ）等优点。

　　A.竞争更激烈

　　B.不需设置资格预审程序

　　C.节省招标费用

　　D.节省招标时间

　　E.减少承包方违约的风险

　　60.《招标投标法》规定的招标方式包括（ ）。

　　A.公开招标

　　B.询价比较招标一

　　C.直接发包

　　D.邀请招标

　　E.议标

　　61.投标文件对招标文件响应的重大偏差，包括（ ）等。

　　A.提供了不完整的技术信息和数据

　　B.提供的投标担保有瑕疵

　　C.个别地方存在漏项

　　D.没有按招标文件要求提供投标担保

　　E.投标文件没有投标人授权代表签字

　　62.采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括（ ）。

　　A.以评标价最低的标书为最优

　　B.以投标报价最低的标书为最优

　　C.技术建议带来的实际经济效益，按预定的方法折算后，增加投标价

　　D.中标后按投标价格签订合同价

　　E.中标后按评标价格签订合同价

　　63.对委托人和监理人有约束力的监理合同，包括的文件有（ ）。

　　A.监理中标函

　　B.监理招标文件

　　C.工程量清单

　　D.监理合同专用条件

　　E.合同履行中双方达成的书面协议

　　64.委托监理合同中，属于委托人可行使的权力有（ ）。

　　A.工程建设有关协作单位组织协调主持权

　　B.工程施工单位选定权

　　C.工程设计变更审批权

　　D.工程款支付审核权

　　E.监理人调换总监批准权

　　65.委托监理合同中，属于监理人的义务包括（ ）。

　　A.按合同约定派驻人员

　　B.使用委托人提供的设施完成工作后应归还

　　C.将监理机构主要成员职能分工和权限书面通知第三方

　　D.负责工程施工中有关各方的协调管理

　　E.负责办理施工有关的行政批准手续

　　66.设计合同中，发包人的责任包括（ ）等。

　　A.对设计依据资料的正确性负责

　　B.保证设计质量

　　C.提出技术设计方案

　　D.解决施工中出现的设计问题

　　E.提供必要的现场工作条件

　　67.设计合同履行过程中，发包人要求变更部分委托的设计工作内容。由于设计人不具备相应的设计资质，发包人准备将这部分设计任务转委托给另一设计人。设计合同范本针对此情况的规定包括（ ）。

　　A.发包人与设计人协商并经设计人同意

　　B.设计人必须与发包人选择的另一设计人签订合同

　　C.该部分设计成果需经设计人审查批准

　　D.设计人不对该部分的设计质量承担责任

　　E.设计人对该部分设计未能按时交付承担责任

　　68.按照施工合同示范文本规定，当发包人供应材料设备时，（ ）。

　　A.发包人应在材料到货前24小时书面通知承包人，由双方共同清点

　　B.清点后承包人承担材料质量和保管责任

　　C.材料保管费应由发包人承担

　　D.材料使用前由承包人承担检验试验工作及费用

　　E.材料检验通过后不解除发包人供应材料存在的质量缺陷责任

　　69.依据施工合同示范文本中设计变更的规定，下列提法正确的有（ ）。

　　A.工程师有权就工程施工的任何内容下达设计变更指令

　　B.发包人需要对原设计变更，应提前l4天书面通知承包人

　　C.承包人有权从施工便利出发要求进行设计变更

　　D.承包人提出的设计变更须经工程师同意

　　E.承包人应在工程变更确定后的l4天内提出追加合同价款要求

　　70.下列关于竣工验收提法错误的有（ ）。

　　A.对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收

　　B.竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书

　　C.工程严禁任何部分甩项竣工

　　D.工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日，为承包人修改后再次验收通过日

　　E.竣工验收合格的工程移交发包人使用

　　71.施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有（ ）。

　　A.设计变更

　　B.非承包人原因停电

　　C.分包人的施工干扰

　　D.发包人不能按合同约定日期支付预付款，使工程不能正常进行

　　E.交通部门修理公路影响材料运输进度

　　72.施工合同示范文本中规定的施工合同文件组成包括（ ）。

　　A.投标书

　　B.招标文件

　　C.图纸

　　D.工程量清单

　　E.合同履行过程的变更协议

　　73.在材料采购合同中，交货质量的验收方法有（ ）。

　　A.化学试验

　　B.衡量法

　　C.物理试验

　　D.查点法

　　E.经验鉴别法

　　74.按照FIDIC施工分包合同条件对索赔管理的规定，下列表述正确的包括（ ）。

　　A.当分包商认为自己权益受到损害时有权向工程师递交索赔报告

　　B.当分包商的损失原因属于业主，也只能向承包商提索赔要求

　　C.当分包商的损失原因属于业主，如果不能获得索赔补偿时，应由承包商承担

　　D.由于承包商原因引起的索赔，工程师不予处理

　　E.分包商没有按规定程序索赔，承包商不承担责任

　　75.FIDIC施工合同条件规定的指定分包商，其特点为（ ）。

　　A.由业主选定并管理

　　B.与承包商签订合同

　　C.其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支

　　D.承担不属于承包商应完成工作的施工

　　E.由承包商负责协调管理

　　76.FIDIC施工合同条件规定的“不可预见物质条件”范围包括（ ）。

　　A.不利于施工的自然条件

　　B.招标文件未说明的污染物影响

　　C.不利的气候条件

　　D.招标文件未提供的地质条件

　　E.战争或外敌入侵

　　77.FIDIC施工合同条件规定的合同文件组成部分包括（ ）。

　　A.规范

　　B.图纸

　　C.资料表

　　D.投标保函

　　E.中标函

　　78.当承包人提出索赔后，工程师要对其提供的证据进行审查。属于有效的证据包括（ ）。

　　A.工程师书面指令

　　B.施工会议记要

　　C.招标文件中的投标须知

　　D.招标阶段发包人对承包人质疑的书面解答

　　E.检查和试验记录

　　79.FIDIC施工合同条件规定，对承包商索赔同时给予工期、费用补偿的情况包括（ ）。

　　A.延误移交施工现场

　　B.不可预见的外界条件

　　C.异常不利气候导致的停工

　　D.业主提前占用工程

　　E.不可抗力事件造成的损失

　　80.法人应当具备的条件包括（　）等。

　　A.依法成立

　　B.经核准登记

　　C.有必要的财产或者经费

　　D.有自己的组织机构

　　E.能够独立承担民事责任

　　C.有必要的财产或者经费

　　E.能够独立承担民事责任

　　答案：

　　一、单项选择题（共50题，每题l分。每题的备选项中，只有l个最符合题意）

　　1.C 2.A 3.C 4.A 5.A 6.B 7.A 8.D 9.D l0.B

　　11.B 12.C l3.C l4.B l5.D l6.A l7.C l8.B l9.A 20.A

　　21.B　22.D 23.B 24.C 25.C 26.A 27.B 28.D 29.B 30.C

　　31.C 32.A 33.B 34.B 35.D 36.C 37.C 38.D 39.A 40.B

　　41.D 42.C 43.D 44.D 45.C 46.C 47.B 48.D 49.C 50.A

　　二、多项选择题（共3j0题，每题2分。每题的备选项中，。有2个或2个以上符合题意，至少有l个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

　　51.B、C、D 52.A、D 53.A、C、E 54.A、C、D

　　55.B、C、D 56.A、B、C 57.B、C 58.A、B、D、E

　　59.B、C、D、E 60.A、D 61.B、D、E 62.A、D

　　63.A、D、E 64.B、C、E 65.A、B、D 66.A、E

　　67. A、D 68.A、C、E 69.B、D、E 70.B、C、D

　　71.A、B、D、E 72.A、C、D、E 73.A、C、E 74.B、D、E

　　75.B、D、E 76.A、B、D 77.A、B、C、E 78.A、B、E

　　79.A、B、E 80.A、C、D、E