1．采用FIDIC《施工合同条件》的工程，工程师发布变更指令的范围应限于（ 　）等方面。
　　A．对合同中任何工程量的改变
　　B．工程任何部分标高的改变
　　C．改变已认可的承包商施工时间和顺序安排
　　D．删减部分约定的承包工作交给其他人完成
　　E．改变违约责任的承担方式
　　【答案】ABC
　　【考点】工程变更的范围。P157
　　【解析】D明显的错误，E不属于变更，属于合同的变更或修改
　　工程变更的范围
　　对合同中任何工作工程量的改变
　　任何工作质量或其他特性的变更
　　工程标高、位置和尺寸的改变
　　删减任何合同约定的工作内容，省略的工作应是不再需要的，不允许用变更指令的方式交承包范围内的工作变更给其他承包商实施。
　　进行永久工程所必需的附加工作和其他服务
　　改变原定的施工顺序或时间安排

　　2．按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为（ 　）。
　　A．工程加速索赔
　　B．工程变更索赔
　　C．合同中明示的索赔
　　D．合同中默示的索赔
　　E．合同外的索赔
　　【答案】CD
　　【考点】索赔的分类。P178
　　【解析】
　　按索赔的合同依据分类
　　合同明示的索赔
　　合同中默示的索赔
　　按索赔目的分类
　　工期索赔
　　费用索赔
　　按索赔事件的性质分类
　　工程延误索赔
　　工程变更索赔
　　合同被迫终止的索赔
　　工程加速索赔
　　意外风险和不可预见因素索赔
　　其它索赔

　　3．在FIDIC《施工合同条件》中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括（ 　）等。
　　A．不可预见的外界条件
　　B．施工中遇到文物和古迹
　　C．异常不利的气候条件
　　D．业主或其他承包人的干扰
　　E．后续法规的调整
　　【答案】ABE
　　【考点】可以索赔工期、费用、利润的情况。P188
　　【解析】
　　C注意是异常不利气侯条件，只可索赔工期，不能索赔费用。而一般的气侯条件风险归承包商所有，不能索赔工期。
　　D业主或其他承包人的干扰，也只能索赔工期，不能索赔费用。

　　4．关于建设工程施工合同的叙述中，正确的是（ 　）。
　　A．建设施工合同是发包人与承包人就完成具体工程项目的建设施工、设备安装、设备测试、工程保修等工作内容，确定双方权利和义务的协议
　　B．施工合同是建设工程合同的一种，它是一种单务有偿合同
　　C．施工合同在订立时应遵守自愿、公平、诚实信用的原则
　　D．施工合同的标的是施工的标底价
　　E．施工合同是建设工程的主要合同之一
　　【答案】ACE
　　【考点】施工合同相关内容
　　【解析】B 施工合同是双务有偿合同。D 施工合同的标的是将建设图纸变为建筑产品，并非价格。

　　5．建设行政主管机关对建设活动实施的监督包括（ 　）。
　　A．对招标申请报送材料进行审查
　　B．对投标申请报送材料进行审查
　　C．对中标结果和合同的备案审查
　　D．竣工验收程序和监理报告的备案审查
　　E．竣工的工程资料备案
　　【答案】ACDE
　　【考点】建设行政主管机关的监督活动。P106
　　【解析】只对招标材料审查，对投标材料不审查

　　6．在下列（ 　）情况下，工程师可以暂停施工。
　　A．地方法规要求在某一时间段内不允许施工
　　B．同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰
　　C．施工作为方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全
　　D．发包人订购的设备已运抵施工现场
　　E．施工遇到了有考古价值的文物或古迹需要进行现场保护
　　【答案】ABCE
　　【考点】工程师指示暂停施工的情况。P119
　　【解析】D是正常的活动，无须暂停施工
　　工程师指示的暂停施工的情形
　　外部条件的变化
　　发包人应承担责任的原因
　　协调管理的原因
　　承包人的原因

　　7．确定变更价款的原则有（ 　）。
　　A．合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款
　　B．合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款
　　C．合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行
　　D．合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行
　　E．合同中有适用于变更工程的价格，也可以参照类似工程的价格变更合同价款
　　【答案】ABC
　　【考点】变更价款的确定原则。P121
　　【解析】注意出变更价格的主体是承包人而非发包人。
　　变更价款的确定原则
　　合同已有价可适用
　　合同有类似价可参照
　　合同无，由承包人提出适当变更价，经工程师确认后执行

　　8．计算本期应支付承包人的工程进度款的款项计算内容包括（ 　）。
　　A．经过确认核实的完成工程量对应工程量清单或报价单的相应价格计算应支付的工程款
　　B．设计变更应调整的合同价款和本期应扣回的工程预付款
　　C．根据合同允许调整合同价款原因应补偿承包的未项和应扣减的款项
　　D．经过工程师批准的发包人索赔
　　E．经过工程师批准的承包人索赔
　　【答案】ABCE
　　【考点】工程进度款的计算。P123
　　【解析】D 发包人索赔，没有得到承包人的认可，不能记入进度款。
　　工程进度款的计算
　　经确认核实的工程量和报价单的价格计算出的应支付工程款
　　设计变更应调整的合同价款
　　本期应扣回的工程预付款
　　补偿承包人的款项和应扣减的款项
　　经工程师批准的承包人索赔款

　　9．工程竣工验收应满足的条件包括（ 　）。
　　A．施工图设计完成
　　B．有完整的技术档案和施工管理资料
　　C．有施工单位签署的工程质量保修书
　　D．有公安消防、环保部门出具的认可文件或准许使用文件
　　E．勘察工作成果完成
　　【答案】BCD
　　【考点】竣工验收条件。P126
　　【解析】
　　竣工验收需满足的条件
　　完成约定的各项内容
　　施工单位提出工程竣工报告
　　监理单位有完整的监理资料
　　勘察、设计单位对相应的设计变更进行了确认
　　有资料
　　有材料的进场试验报告
　　有施工单位签署的工程质量保修书
　　有公安消防环保部门出具的认可文件
　　对责令整改部分整改完毕

　　10．关于竣工结算的叙述正确的有（ 　）。
　　A．工程竣工验收报告经发包人认可后，承发包双方应当按协议书约定的合同价款及专用条件约定的合同价款方式，进行竣工结算
　　B．发包人自收到竣工结算资料后28天内给予确认或提出修改意见，发包人认可竣工结算报告后，及时办理竣工结算价款的支付手续
　　C．发包人在收到竣工结算报告及结算资料后48天内仍不支付，承包人可以与发包人协议将工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿
　　D．承包人收到竣工结算价款14天内将竣工工程交付发包人，施工合同即告终止
　　E．工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工决算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付时，如果发包人要求交付工程，承包人应当交付；发包人不要求交付工程，承包人仍应承担保管责任
　　【答案】ABDE
　　【考点】竣工结算。P128
　　【解析】C中应为56天而不是48天

 建设工程教育网整理